Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 01.04.2010 № 3284 Об утверждении муниципального контракта № 4-620-7/72 о технологическом присоединении к электрическим сетям ОАО «ЭнергоКурган» многоквартирного жилого дома с электроплитами, расположенного по адресу: г.Курган. 7 микрорайон, д.поз.№14


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  *ДЖКХ ОТДЕЛ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Номер:  3284
Дата:  01.04.2010
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_01_»________апреля 2010________ г. N__3284___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта № 4-620-7/72 о технологическом присоединении к электрическим сетям ОАО «ЭнергоКурган» многоквартирного жилого дома с электроплитами, расположенного по адресу: г.Курган. 7 микрорайон, д.поз.№14

В соответствии с Федеральным законом от 6. 10. 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.2 ч.2 ст.55 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 12.05.2009г. № 8-1 «Об установлении размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества «ЭнергоКурган» по диапазонам мощности и уровням напряжения» Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный контракт № 4-620-7/72 между Департаментом по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству Администрации города Кургана и ОАО «ЭнергоКурган» (прилагается).

2. Департаменту по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству произвести оплату технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «ЭнергоКурган» жилого дома с электроплитами, расположенного по адресу: г.Курган, 7 микрорайон, д. поз.№14 по статье «Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане в период с 2008 по 2012 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству и Департамент финансов Администрации города Кургана.

Руководитель Администрации

города Кургана А.Якушев

Утвержден:

Постановлением Администрации

г.Кургана

от «_01_» ___04___ 2010__г.

№ ___3284___

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 4-620-7/72

о технологическом присоединении к электрическим сетям ОАО «ЭнергоКурган» многоквартирного жилого дома с электроплитами, 7 микрорайон, поз.№14

г. Курган

«30» декабря 2009 г.

Открытое акционерное общество «ЭнергоКурган» (ОАО «ЭнергоКурган»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице исполнительного директора ОАО "ЭнергоКурган" Ягубова Игоря Владимировича, действующего на основании Генеральной доверенности №93-09 от 24.11.2009 г, с одной стороны, и Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству города Кургана, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого заместителя Руководителя Администрации г. Кургана, директора Департамента по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству города Кургана Коева Юрия Валерьевича, действующего на основании Положения о Департаменте другой стороны, вместе именуемые “Стороны”, на основании п.2.ч.2 ст.55 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  1. Технологическое присоединение может осуществляться в отношении присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, присоединенная мощность которых увеличивается, а также в случае, если в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

  2. Заказчик, имея намерение присоединить принадлежащие ему энергопринимающие устройства к электрическим сетям Исполнителя, направил Исполнителю заявку на технологическое присоединение.

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

    1. Исполнитель обязуется выполнить технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заказчика к объектам электрохозяйства Исполнителя, а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю оказываемые услуги по технологическому присоединению.

    2. Исполнитель осуществляет технологическое присоединение в отношении впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств, для электроснабжения многоквартирного жилого дома с электроплитами, максимальная мощность 310,0 кВт, уровень напряжения 0,4 кВ; второй категории надежности электроснабжения.

    3. Подлежащие технологическому присоединению энергопринимающие устройства Заказчика расположены по адресу: г. Курган, 7 микрорайон, д. поз.№14.

1.4. Исполнитель подготавливает и передает Заказчику технические условия для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заказчика к объектам электрохозяйства Исполнителя (далее по тексту ТУ).

Заказчик_______________________ Исполнитель_______________________

1.5. Стороны согласовали следующие существенные условия Контракта:

1.5.1. Мероприятия по технологическому присоединению (определяются в ТУ, являющихся неотъемлемой частью Контракта), которые включают в себя:

1.5.1.1. подготовку Исполнителем технических условий;

1.5.1.2. подготовку Исполнителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

1.5.1.3. подготовку Заказчиком проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

1.5.1.4. выполнение технических условий Заказчиком и Исполнителем, включая осуществление Исполнителем мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями;

1.5.1.5. проверку Исполнителем выполнения Заказчиком технических условий; составление акта о выполнении ТУ;

1.5.1.6. осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии Исполнителя и собственника таких устройств;

1.5.1.7. фактические действия по присоединению объектов Заказчика к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»);

1.5.1.8. составление акта о технологическом присоединении.

1.5.1.9. составление акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;

      1. Обязательства Сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, а также сроки их выполнения Исполнителем и Заказчиком, определены Сторонами в разделе 2 настоящего Контракта.

      2. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению определен в п. 2.5. настоящего Контракта.

      3. Положения об ответственности сторон за несоблюдение установленных Контрактом и Правилами технологического присоединения сроков исполнения своих обязательств определены в разделе 4 настоящего Контракта.

      4. Порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон определяется в п. 2.6. Контракта (в действующем Акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон - при его наличии) и фиксируется в оформляемом сторонами по окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению Акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

      5. Размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством РФ в сфере электроэнергетики, указан в разделе 3 настоящего Контракта;

      6. Порядок и сроки внесения заказчиком платы за технологическое присоединение определены в разделе 3 настоящего Контракта;

  1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Заказчика

2.1.1. Надлежащим образом исполнять указанные в настоящем Контракте обязательства.

Заказчик_________________________ Исполнитель_________________________


2.1.2. Надлежащим образом исполнять требования ТУ, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.1.3. После получения ТУ подготовить самостоятельно или путем привлечения третьих лиц и представить на согласование Исполнителю проект электроснабжения, отвечающий требованиям, изложенным в ТУ и нормативно-технической документации.

2.1.4. При получении от Исполнителя мотивированных замечаний к проекту электроснабжения внести изменения/дополнения в указанный проект и в течение 5 рабочих дней с момента изменения направить проект на повторное согласование Исполнителю. Согласованный проект электроснабжения подлежит утверждению уполномоченным представителем Исполнителя.

2.1.5. В течение 5 рабочих дней с момента утверждения проекта электроснабжения представить на согласование Исполнителю график производства работ на присоединяемом объекте (электроустановке) Заказчика, выполнение которых требует введения ограничения режима потребления электроэнергии.

2.1.6. Не позднее, чем за 10 рабочих дней до момента проведения работ на присоединяемом объекте (электроустановке) Заказчика, выполнение которых требует введения ограничения режима потребления электроэнергии, направить Исполнителю письменную заявку с указанием объектов, на которых будут производиться эти работы, конкретной даты, времени начала и окончания проведения работ, связанных с реализацией мероприятий по выполнению ТУ и влекущих необходимость ограничения подачи энергии.

2.1.7. С момента согласования проекта электроснабжения самостоятельно или путем привлечения третьих лиц в течение срока действия ТУ выполнить в соответствии с проектом работы по созданию/переоборудованию энергоустановок Заказчика;

2.1.8. Направить Исполнителю для согласования график производства скрытых работ, при изменении сроков их проведения уведомить об этом Исполнителя. Привлечь Исполнителя для приемки скрытых работ путем направления последнему в срок не позднее 10 рабочих дней до даты их сдачи уведомления о дате, времени и месте проведения приемки способом, подтверждающим его получение Исполнителем (неприбытие надлежащим образом уведомленного представителя Исполнителя не является препятствием для осуществления Заказчиком скрытых работ и их приемки).

2.1.9. Получить разрешение Ростехнадзора на допуск энергоустановок Заказчика в эксплуатацию.

2.1.10. Сдать Исполнителю результат мероприятий по выполнению ТУ, для чего направить на согласование Исполнителю в срок не позднее 3 рабочих дней до даты сдачи уведомление о дате, времени и месте проведения приемки способом, подтверждающим его получение Исполнителем.

2.1.11. При проверке Исполнителем выполнения Заказчиком ТУ подписать со своей стороны Акт о выполнении ТУ.

2.1.12. Устранить указанные Исполнителем в ходе приемки претензии к качеству выполнения ТУ. Доказательством приемки Исполнителем результатов выполнения Заказчиком ТУ является подписанный уполномоченным представителем Исполнителя Акт о выполнении ТУ.

2.1.13. Не позднее, чем за 5 рабочих дней до указанной Исполнителем даты выполнения фактических действий по присоединению энергоустановок Заказчика к электрическим сетям Исполнителя передать Исполнителю:

2.1.13.1. комплект исполнительной документации на внешние сети электроснабжения, построенные Заказчиком, при наличии таковых;

2.1.13.2. разрешение Ростехнадзора на допуск энергоустановок Заказчика в эксплуатацию;

2.1.14. Обеспечить доступ Исполнителю в энергоустановки Заказчика и участие уполномоченного представителя Заказчика при осмотре (обследовании) присоединяемых объектов должностным лицом Ростехнадзора.

Заказчик________________________ Исполнитель______________________

2.1.15. Обеспечить доступ Исполнителю в энергоустановки Заказчика и участие уполномоченного представителя Заказчика при выполнении Исполнителем действий по фактическому присоединению энергоустановок Заказчика к электрическим сетям Исполнителя. Непредставление доступа или отсутствие уполномоченного представителя Заказчика, в случае если Заказчик был уведомлен надлежащим образом, является основанием для Исполнителя перенести сроки выполнения действий по фактическому присоединению. При этом работник Исполнителя составляет акт о неявке/недопуске. Указанный акт о неявке/недопуске является действительным даже в случае отказа Заказчика от его подписания.

2.1.16. В случае непредставления доступа Исполнителю к энергоустановкам Заказчика для осуществления действий по фактическому присоединению или отсутствия уполномоченного представителя Заказчика, Заказчик обязан направить повторную заявку Исполнителю на проведение мероприятий по фактическому присоединению энергоустановок Заказчика к электрическим сетям Исполнителя способом, подтверждающим ее получение Исполнителем.

2.1.17. Принять от Исполнителя и в течение 2-х рабочих дней с момента получения подписать и передать Исполнителю Акт о технологическом присоединении. В случае неподписания Заказчиком акта о технологическом присоединении технологическое присоединение не считается завершенным и передача энергии Заказчику не осуществляется по вине Заказчика. В этом случае обязанности Исполнителя по Контракту считаются выполненными и подлежат оплате со стороны Заказчика в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.1.18. Принять от Исполнителя и в течение 2-х рабочих дней с момента получения подписать и передать Исполнителю Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон, а также Акт оказанных услуг. В случае неподписания Заказчиком Акта разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон технологическое присоединение не считается завершенным и передача энергии Заказчику не осуществляется по вине Заказчика. В этом случае обязанности Исполнителя по Контракту считаются выполненными и подлежат оплате со стороны Заказчика в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Контракта. В случае неподписания Акта оказанных услуг в указанный срок или в случае непредставления в этот срок мотивированного отказа в его подписании, акт считается подписанным со стороны Заявителя.

2.1.19. Не позднее 10 рабочих дней после получения от Исполнителя Акта разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон и Акта оказанных услуг представить Исполнителю копию заключенного с поставщиком контракта энергоснабжения с условием о дате начала электроснабжения с момента технологического присоединения энергоустановок Заказчика к объектам электрохозяйства Исполнителя.

2.1.20. Принимать участие в проводимых контрольных замерах электрических характеристик с предоставлением данных Исполнителю.

2.1.21. Обеспечивать соответствие технических характеристик присоединяемых энергоустановок требованиям стандартов и иных нормативно-технических документов.

2.1.22. Выполнять требования правил, методик, инструкций, иных нормативно-правовых и технических актов, обеспечивающих надежность работы и безопасность эксплуатации находящихся во владении Заказчика объектов электроэнергетики и иных приборов и оборудования.

2.1.23. Включить представителей Исполнителя в состав комиссий по приемке в эксплуатацию объектов, присоединяемых Заказчиком в рамках настоящего Контракта.

2.1.24. Предоставлять Исполнителю по его запросу сведения, необходимые для выполнения последним своих обязательств по настоящему Контракту.

Заказчик______________________ Исполнитель________________________

2.2. Права Заказчика:

2.2.1. Осуществлять контроль выполнения Исполнителем ТУ и обязательств по Контракту, в том числе путем направления запросов.

2.2.2. Запрашивать у Исполнителя уточнения по выданным ТУ.

2.2.3. Направлять Исполнителю заявку на внесение изменений в выданные ТУ или на выдачу ТУ в новой редакции. В случае если изменение ТУ влечет за собой изменение стоимости услуг по настоящему Контракту, стороны обязуются заключить соответствующее дополнительное соглашение к настоящему Контракту.

2.2.4. По согласованию с Исполнителем отступить от утвержденных ТУ с последующей корректировкой ТУ.

2.2.5. Направлять Исполнителю запрос о возможности продления срока действия ТУ в случае невыполнения Заказчиком своей части ТУ в течение срока их действия.

2.2.6. Отказаться от выполнения условий Контракта в порядке и на условиях, указанных в п. 5.2. Контракта.

2.2.7. Расторгнуть в одностороннем порядке Контракт при нарушении Исполнителем сроков технологического присоединения, указанных в Контракте.

2.3. Обязанности Исполнителя:

2.3.1. Надлежащим образом исполнить обязанности, возложенные на Исполнителя в ТУ, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта. Срок действия ТУ указывается в ТУ и составляет не менее 2-х лет.

2.3.2. При получении от Заказчика запроса о необходимости частичного отступления от выданных ТУ и о корректировке ТУ Исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней с момента получения запроса либо согласовать предлагаемые Заказчиком изменения в ТУ и направить Заказчику измененные ТУ, либо направить Заказчику мотивированные возражения.

2.3.3. Принять от Заказчика документы или результаты выполненных мероприятий, указанных в п.п. 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.8. и в течение 15 рабочих дней согласовать документы или результаты выполненных мероприятий или направить Заказчику мотивированные замечания с указанием сроков их устранения. Согласовать в течение 2-х рабочих дней с даты получения уведомления Заказчика дату принятия результатов выполнения Заказчиком ТУ либо направить в тот же срок мотивированные замечания.

2.3.4. Принимать от Заказчика письменные заявки на введение ограничения режима потребления/передачи электроэнергии, выданные последним в соответствии с согласованным графиком (п. 2.1.5. Контракта), и осуществлять действия по ограничению режима потребления/передачи электроэнергии.

2.3.5. Согласовать график производства скрытых работ и при получении уведомления от Заказчика о сдаче скрытых работ обеспечить их приемку путем подписания соответствующих актов.

2.3.6. Проверить качество выполнения Заказчиком ТУ и по результату проверки выдать Заказчику подписанный Акт о выполнении ТУ или указать в Акте о выполнении ТУ претензии к качеству выполненных мероприятий и сроки их устранения или мотивированные замечания.

2.3.7. Принять от Заказчика документы, указанные в п. 2.1.13. Контракта, и в течение 5 рабочих дней с момента проверки выполнения Заказчиком ТУ направить последнему уведомление о возможных сроках выполнения действий по фактическому присоединению энергоустановок Заказчика к электрическим сетям Исполнителя.

Заказчик___________________________ Исполнитель_______________________

2.3.8. Выполнить действия по фактическому присоединению энергоустановок Заказчика к электрическим сетям Исполнителя и выдать Заказчику Акт о технологическом присоединении.

2.3.9. В течение 10 рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о технологическом присоединении составить и выдать Заказчику Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, а также Акт оказанных услуг.

2.4. Права Исполнителя:

2.4.1. Осуществлять контроль выполнения Заказчиком ТУ и обязательств по Контракту, в том числе путем направления запросов и направления уполномоченных представителей в место расположения энергоустановок Заказчика, а также путем составления документов, указанных в настоящем Контракте.

2.4.2. Корректировать срок выполнения действий по фактическому присоединению энергоустановок Заказчика к электрическим сетям Исполнителя на период просрочки Заказчиком сроков выполнения обязанностей последнего по настоящему Контракту.

2.4.3. Запрашивать у Заказчика сведения, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

2.4.4. Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему Контракту, оставаясь ответственным за выполнение обязательств по Контракту.

2.4.5. Не осуществлять фактическое присоединение электроустановок Заказчика к объектам электросетевого хозяйства Исполнителя в случае нарушения Заказчиком какого-либо из следующих условий:

- несоблюдение установленных правил технологического присоединения;

- несоответствие проектной документации ТУ;

- несоответствие выполненных работ проектной документации и (или) ТУ;

- просрочка оплаты в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта, до момента устранения нарушения Заказчиком.

2.4.6. Отказаться от исполнения Контракта полностью или частично в случае несоблюдения Заказчиком установленных правил технологического присоединения.

2.4.7. При невыполнении Заказчиком ТУ в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения, Исполнитель по обращению Заказчика вправе продлить срок действия ранее выданных ТУ. При этом дополнительная плата не взимается.

При изменении условий технологического присоединения по окончании срока действия ТУ Исполнитель вправе выдать Заказчику новые ТУ, учитывающие выполненные по ранее выданным ТУ мероприятия. В этом случае выдача новых ТУ не влечет за собой недействительность Контракта при условии согласования сроков выполнения сторонами мероприятий по технологическому присоединению.

Выдача новых технических условий в рамках действующего контракта Заказчику должна быть оплачена Заказчиком по документально подтвержденной смете Исполнителя.

2.5. Сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению

2.5.1. Мероприятия по технологическому присоединению по настоящему Контракту должны быть осуществлены Сторонами в срок, не превышающий 1 год.

2.5.2. Фактический срок выполнения мероприятий корректируется в зависимости от исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, а также от иных обстоятельств в порядке, предусмотренном Контрактом.

2.6. Порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон

2.6.1. Заказчик несет балансовую принадлежность и эксплуатационную ответственность в границах своего участка. До границ участка Заказчика балансовую принадлежность и

Заказчик___________________ Исполнитель____________________

эксплуатационную ответственность несет Исполнитель, если иное не будет установлено соглашением между Исполнителем и Заказчиком, заключенным на основании его обращения к Исполнителю и оформляемым путем закрепления в Акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

2.6.2. Для целей настоящего Контракта под границей участка Заказчика понимаются подтвержденные правоустанавливающими документами границы земельного участка, либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находятся принадлежащие Заказчику на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства/объекты электросетевого хозяйства, в отношении которых предполагается осуществление мероприятий по технологическому присоединению.

  1. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1 Стороны согласовали, что для определения стоимости услуг по настоящему контракту используется тариф, установленный Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от «12» мая 2009г. № 8-1 «Об установлении размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «ЭнергоКурган» по диапазонам мощности и уровням напряжения». Стоимость услуг за осуществление мероприятий по технологическому присоединению по настоящему контракту составляет: 3633857.20 (Три миллиона шестьсот тридцать три тысячи восемьсот пятьдесят семь) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) 554317.20 (Пятьсот пятьдесят четыре тысячи триста семнадцать) рублей 20 копеек.

3.2 Заказчик осуществляет оплату услуг по настоящему Контракту на основании счета, выставляемого Исполнителем.

    1. Заказчик вносит плату за технологическое присоединение в следующем порядке и сроки:

      1. 30 % - в течение 60 рабочих дней с момента заключения Договора, но не позднее фактического присоединения;

      2. 70 % - - в течение 15 рабочих дней с момента подписания Исполнителем Акта о выполнении ТУ.

    2. Заказчик осуществляет оплату услуг по Контракту путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, если иной порядок расчетов не установлен дополнительным соглашением Сторон.

  • ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

    1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ.

    2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплат штрафа. Штраф начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного настоящим Муниципальным контрактом, начисляется со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер штрафа устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты штрафа ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель Освобождается от уплаты штрафа, если докажет что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

    3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту, если оно было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), возникшими после заключения Контракта, как то: стихийные явления; военные действия любого характера; принятие нормативных правовых актов, препятствующих выполнению условий Контракта и т.п.

    Заказчик_________________________ Исполнитель_______________________

    Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение трёх суток информировать другую Сторону об их наступлении телефонограммой, а также в письменной форме - в течение 5 суток. В противном случае эта Сторона не вправе ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы как на основание освобождения ее от ответственности.

    Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы служат решения (заявления) компетентных органов государственной власти или иных уполномоченных организаций.

    По требованию любой из Сторон создается согласительная комиссия, определяющая возможность дальнейшего исполнения взаимных обязательств. При невозможности дальнейшего исполнения обязательств Сторонами сроки исполнения обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.

      1. При издании государственными органами актов, создающих невозможность исполнения Контракта, Контракт прекращается с момента вступления в силу таких актов. Возникшие в таком случае убытки Сторон урегулируются в порядке, установленном законодательством.

    • СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

      1. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31 декабря 2010 г.

      2. Заказчик обязан уведомить Исполнителя о расторжении Контракта не позднее чем за 30 календарных дней до планируемой даты расторжения Контракта, при этом стороны обязаны составить Акт сверки расчетов. Контракт считается расторгнутым с момента полного взаиморасчета Сторон.

    • ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

      1. Сведения о деятельности Сторон, полученные ими при заключении, изменении (дополнении), исполнении и расторжении Контракта, а также сведения, вытекающие из содержания Контракта, являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению третьим лицам (кроме, как в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ или соглашением Сторон) в течение срока действия Контракта и в течение трех лет после его окончания.

      2. При разрешении вопросов, не урегулированных Контрактом, Стороны учитывают взаимные интересы и руководствуются действующим законодательством РФ.

      3. Споры, возникающие при исполнении Контракта, разрешаются Сторонами в форме переговоров, а при невозможности достижения согласованного решения передаются в суд по месту нахождения ответчика.

      4. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

      5. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении формы собственности, банковских и почтовых реквизитов, смене руководства, реорганизации, ликвидации и иных обстоятельствах, влияющих на надлежащее исполнение предусмотренных Контрактом обязательств, в срок не позднее 10 рабочих дней с момента наступления соответствующих обстоятельств.

      6. Контракт составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу и находящихся по одному экземпляру у каждой из Сторон, один экземпляр направляется в общий отдел Администрации города.

    Заказчик_________________________ Исполнитель_______________________

    • ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

      1. Приложение № 1. Технические условия

      8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

      Исполнитель:

      ОАО «ЭнергоКурган»

      Адрес: г. Курган, ул. Гагарина, 64, 640015

      тел./факс:(3522) 250-060 / 250-043

      Р/с 40702810000080000112

      в Курганском филиале

      ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»

      К/с 30101810800000000879

      ОКПО 57740805

      ОКВЭД (ОКОНХ) 40.10.2

      БИК 043735879 ИНН 4501101712

      КПП 450150001 ОГРН 1034500005715

      Исполнительный директор

      ОАО «ЭнергоКурган»

      ___________________Ягубов И.В.

      м.п.

      Заказчик:

      Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству города Кургана

      Адрес: г.Курган, пл. Ленина

      тел./факс:

      Р/с 40204 810 2 000 0 0000 463

      Банк ГРКЦ Банка России по Курганской области

      БИК 043735001 ИНН 4501011089

      КПП 450101001

      Первый заместитель Руководителя Администрации города Кургана, директор Департамента по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству

      ____________________ Коев Ю.В.

      м.п.

      Управляющая делами

      Администрации города Н.А. Румянцева

      СОГЛАСОВАНО:

      Заместитель Руководителя

      Администрации города, директор

      Департамента финансов И.В.Зворыгин

      Начальник Правового управления

      Администрации города Л.Н.Неупокоева

      Заказчик_________________________ Исполнитель______________________

Возврат к списку