Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 20.04.2010 № 3879 Об утверждении договора подряда № 5 от 29.03.2010г. на выполнение работ по реконструкции парка Победы (окраска памятника погибшим в госпиталях, скамеек и обрезка деревьев)


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  МУ МУ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Номер:  3879
Дата:  20.04.2010
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_20_»________апреля 2010________ г. N__3879___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении договора подряда5 от 29.03.2010г. на выполнение работ по реконструкции парка Победы (окраска памятника погибшим в госпиталях, скамеек и обрезка деревьев)

В соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (пункт 14 части 2 статьи 55), Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить договор подряда № 5 от 29.03.2010г., на выполнение работ по реконструкции парка Победы (окраска памятника погибшим в госпиталях, скамеек и обрезка деревьев), заключенный между МУ г. Кургана «Управление капитального строительства» и ООО «ОКСВА» стоимостью 71797,0 рублей (прилагается).

2. Контроль за выполнением постановления возложить на Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана и Департамент финансов Администрации города Кургана.

Руководитель Администрации

города Кургана А. Якушев

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением Администрации

г. Кургана

от 20.04. 2010г. № 3879

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 5

на выполнение работ по реконструкции парка Победы (окраска памятника погибшим в госпиталях, скамеек и обрезка деревьев).

г. Курган «29» марта 2010 г.

МУ г. Кургана «Управление капитального строительства» в лице директора Жижина А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик» и ООО «ОКСВА» в лице директора Сыркина И.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» заключили настоящий договор на основании пункта 14 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1.«Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» выполнить работы по реконструкции парка Победы (окраска памятника погибшим в госпиталях, скамеек и обрезка деревьев) в соответствии со сметой, которая является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1). «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению работ, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы, осуществляет технический надзор, т.е контроль за ходом и качеством выполняемых работ, приемку работ на условиях, предусмотренных настоящим договором.

«Муниципальный заказчик» - _____________ «Подрядчик» - ____________

2. Стоимость работ по договору, платежи и расчеты.

2.1.Стоимость выполняемых «Подрядчиком» работ - 71797,0 (семьдесят одна тысяча семьсот девяносто семь) рублей.

2.2.Оплата выполненных работ производится «Муниципальным заказчиком» путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» в пределах суммы, установленной п.2.1 настоящего договора на основании подписанных справок формы КС-2 и КС-3, счетов-фактур на выполненные работы в 2010 году по мере выделения средств из бюджета города Кургана.

3. Обязанности «Подрядчика».

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1.Осуществить выполнение работ, указанных в разделе № 1 настоящего договора в течение 10 календарных дней:

  • дата начала работ «26» апреля 2010 года;

  • дата завершения работ «05» мая 2010 года.

Датой завершения работ считается акт приемки выполненных работ (Приложение № 2).

3.1.2.Не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, представить на подпись «Муниципальному заказчику» счет-фактуры на выполненные работы, справки формы КС-2 и КС-3 и необходимую исполнительную документацию.

3.1.3.Поставить на объект материалы, строительную технику, необходимые для производства работ и выполнить работы собственными силами без привлечения субподрядных организаций.

3.1.4.Сдать выполненные работы «Муниципальному заказчику» в порядке, установленном СНиП, иными нормативными документами и в соответствии с настоящим договором.

3.1.5.Обеспечить общий порядок на объекте, охрану труда и технику безопасности.

3.1.6.Согласовать с «Муниципальным заказчиком» необходимость проведения дополнительных работ.

3.1.7.Несет ответственность перед «Муниципальным заказчиком за надлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устраняет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Срок гарантии на выполненные работы устанавливается в течение 3 лет после завершения работ.

«Муниципальный заказчик» - ____________ «Подрядчик» - ____________

3.1.8.В случае, если «Муниципальным заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок устранить выявленные дефекты для обеспечения надлежащего качества работ. В случае, если «Подрядчик» не устранит в разумный срок выявленные дефекты, «Муниципальный заказчик» имеет право привлечь для выполнения работ третьих лиц. В этом случае все расходы по привлечению третьих лиц несет «Подрядчик».

3.1.9.В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойку, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по договору, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств.

4. Обязанности «Муниципального заказчика».

4.1.«Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1.В течение 2 дней после подписания настоящего договора назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2.Осуществлять приемку выполненных «Подрядчиком» работ по актам формы КС-2 и КС-3 в течение 5 дней после предоставления их «Подрядчиком» при наличии всех необходимых документов либо направить «Подрядчику» мотивированный отказ.

4.1.3.Оплатить выполненные «Подрядчиком» работы.

4.2.«Муниципальный заказчик» имеет право требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

4.2.1.Представитель технического надзора «Муниципального заказчика» имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

«Муниципальный заказчик» - ____________ «Подрядчик» - ____________

5.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то «Подрядчик» и «Муниципальный заказчик» обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ. Если стороны не смогут договориться в течение месяца, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

6. Расторжение договора.

6.1.Расторжение договора возможно по соглашению сторон или по решению суда в установленном законодательством порядке.

6.2.Расторжение настоящего договора не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

7. Срок действия договора.

7.1.Договор вступает в силу с момента его подписания его сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31 декабря 2010 года. Оплата выполненных по договору работ может осуществляться в 2011 году при условии заключения сторонами дополнительного соглашения.

8. Особые условия.

8.1.Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

8.2.При исполнении условий настоящего договора стороны руководствуются нормативными актами по вопросам капитального строительства, реконструкции и ремонта, нормами действующего законодательства РФ.

8.3.Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами прежде всего путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в арбитражном суде Курганской области.

8.4.Настоящий договор составлен в четырех подлинных экземплярах.

Приложение № 1 - смета на реконструкцию парка Победы (окраска памятника погибшим в госпиталях, скамеек, обрезка деревьев).

Приложение № 2 - акт приемки выполненных работ.

9. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - 640000, г. Курган, ул. Кирова, 85/1.

р/с № 40204810200000000463 УФК по Курганской области (ДФ Администрации г. Кургана - МУ «УКС»)

к/с № 30101810100000000650 БИК 043735001

ИНН 4501154295 КПП 450101001

«Подрядчик» - 640001, г. Курган, ул. Радионова,1а-9.

р/с № 40802810132020001055 Курганское ОСБ № 8599 г. Курган

ИНН 4501056107 КПП 450101001 БИК 043735650

«Муниципальный заказчик»

Директор МУ г. Кургана «Управление

капитального строительства» А.В.Жижин

«Подрядчик»

Директор ООО «ОКСВА» И.В.Сыркин

Управляющая делами

Администрации города Кургана Н.А.Румянцева

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации города Кургана,

директор Департамента финансов

Администрации города Кургана И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку