Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 20.04.2010 № 3898 Об утверждении договора подряда № 7 от 06.04.2010г. на выполнение работ по окраске и облицовке памятника «Воинам 32-го лыжного полка»


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  *ДРГХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ НЕ УКАЗАНО
Номер:  3898
Дата:  20.04.2010
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_20_»________апреля 2010________ г. N__3898___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении договора подряда № 7 от 06.04.2010г. на выполнение работ по окраске и облицовке памятника «Воинам 32-го лыжного полка»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (пункт 14 части 2 статьи 55), Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить договор подряда № 7 от 06.04.2010г., заключенный между МУ г. Кургана «Управление капитального строительства» и ООО «ОКСВА» на выполнение работ по окраске и облицовке памятника «Воинам 32-го лыжного полка» в г. Кургане стоимостью 81942,0 рубля (прилагается).

2. Департаменту развития городского хозяйства Администрации города Кургана оплатить стоимость выполненных работ за счет средств, предусмотренных в бюджете города Кургана по статье «Капитальный ремонт».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана и Департамент финансов Администрации города Кургана.

Руководитель Администрации

города Кургана А. Якушев

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением Администрации

г. Кургана

от 20.04.2010г. № 3898

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 7

на выполнение работ по окраске и облицовке памятника «Воинам 32-го лыжного полка».

г. Курган «06» апреля 2010 г.

МУ г. Кургана «Управление капитального строительства» в лице директора Жижина А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик» и ООО «ОКСВА» в лице директора Сыркина И.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» заключили настоящий договор на основании пункта 14 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1.«Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» выполнить работы по окраске и облицовке памятника «Воинам 32-го лыжного полка» в соответствии со сметой, которая является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1). «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению работ, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы, осуществляет технический надзор, т.е контроль за ходом и качеством выполняемых работ, приемку работ на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Стоимость работ по договору, платежи и расчеты.

2.1.Стоимость выполняемых «Подрядчиком» работ - 81942,0 (восемьдесят одна тысяча девятьсот сорок два) рубля.

2.2.Оплата выполненных работ производится «Муниципальным заказчиком» путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» в пределах суммы, установленной п.2.1 настоящего договора на основании подписанных справок формы КС-2 и КС-3, счетов-фактур на выполненные работы в 2010 году по мере выделения средств из бюджета города Кургана.

«Муниципальный заказчик» - ________ «Подрядчик» - ____________

3. Обязанности «Подрядчика».

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1.Осуществить выполнение работ, указанных в разделе № 1 настоящего договора в течение 5 рабочих дней:

  • дата начала работ «29» апреля 2010 года;

  • дата завершения работ «05» мая 2010 года.

Датой завершения работ считается акт приемки выполненных работ (Приложение № 2).

3.1.2.Не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, представить на подпись «Муниципальному заказчику» счет-фактуры на выполненные работы, справки формы КС-2 и КС-3 и необходимую исполнительную документацию.

3.1.3.Поставить на объект материалы, строительную технику, необходимые для производства работ и выполнить работы собственными силами без привлечения субподрядных организаций.

3.1.4.Сдать выполненные работы «Муниципальному заказчику» в порядке, установленном СНиП, иными нормативными документами и в соответствии с настоящим договором.

3.1.5.Обеспечить общий порядок на объекте, охрану труда и технику безопасности.

3.1.6.Согласовать с «Муниципальным заказчиком» необходимость проведения дополнительных работ.

3.1.7.Несет ответственность перед «Муниципальным заказчиком за надлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устраняет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Срок гарантии на выполненные работы устанавливается в течение 3 лет после завершения работ.

3.1.8.В случае, если «Муниципальным заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок устранить выявленные дефекты для обеспечения надлежащего качества работ. В случае, если «Подрядчик» не устранит в разумный срок выявленные дефекты, «Муниципальный заказчик» имеет право привлечь для выполнения работ третьих лиц. В этом случае все расходы по привлечению третьих лиц несет «Подрядчик».

3.1.9.В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойку, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по договору, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств.

«Муниципальный заказчик» - __________ «Подрядчик» - ____________

4. Обязанности «Муниципального заказчика».

4.1.«Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1.В течение 2 дней после подписания настоящего договора назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2.Осуществлять приемку выполненных «Подрядчиком» работ по актам формы КС-2 и КС-3 в течение 5 дней после предоставления их «Подрядчиком» при наличии всех необходимых документов либо направить «Подрядчику» мотивированный отказ.

4.1.3.Оплатить выполненные «Подрядчиком» работы.

4.2.«Муниципальный заказчик» имеет право требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

4.2.1.Представитель технического надзора «Муниципального заказчика» имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

5.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то «Подрядчик» и «Муниципальный заказчик» обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ. Если стороны не смогут договориться в течение месяца, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

6. Расторжение договора.

6.1.Расторжение договора возможно по соглашению сторон или по решению суда в установленном законодательством порядке.

6.2.Расторжение настоящего договора не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

7. Срок действия договора.

7.1.Договор вступает в силу с момента его подписания его сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31 декабря 2010 года. Оплата выполненных по договору работ может осуществляться в 2011 году при условии заключения сторонами дополнительного соглашения.

«Муниципальный заказчик» - __________ «Подрядчик» - ____________

8. Особые условия.

8.1.Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

8.2.При исполнении условий настоящего договора стороны руководствуются нормативными актами по вопросам капитального строительства, реконструкции и ремонта, нормами действующего законодательства РФ.

8.3.Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами прежде всего путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в арбитражном суде Курганской области.

8.4.Настоящий договор составлен в четырех подлинных экземплярах.

Приложение № 1 - смета на окраску и облицовку памятника «Воинам 32-го лыжного полка»).

Приложение № 2 - акт приемки выполненных работ.

9. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - 640000, г. Курган, ул. Кирова, 85/1.

р/с № 40204810200000000463 УФК по Курганской области (ДФ Администрации г. Кургана - МУ «УКС»)

к/с № 30101810100000000650 БИК 043735001

ИНН 4501154295 КПП 450101001

«Подрядчик» - 640001, г. Курган, ул. Радионова,1а-9.

р/с № 40802810132020001055 Курганское ОСБ № 8599 г. Курган

ИНН 4501056107 КПП 450101001 БИК 043735650

«Муниципальный заказчик»

Директор МУ г. Кургана «Управление

капитального строительства» А.В.Жижин

«Подрядчик»

Директор ООО «ОКСВА» И.В.Сыркин

Управляющая делами

Администрации города Кургана Н.А.Румянцева

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации города Кургана,

директор Департамента финансов

Администрации города Кургана И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку