Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 13.05.2010 № 4756 Об утверждении муниципального контракта № 5 от 04.05.2010г. на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Футбольное поле с искусственным покрытием»


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  МУ МУ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Номер:  4756
Дата:  13.05.2010
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_13_»_________мая 2010__________ г. N__4756___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта № 5 от 04.05.2010г. на выполнение проектных и изыскательских работ

по объекту: «Футбольное поле с искусственным покрытием»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный контракт № 5 от 04.05.10г., заключенный между Муниципальным учреждением города Кургана «Управление капитального строительства» и ООО «Проектный институт «Зауралводпроект» на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Футбольное поле с искусственным покрытием» стоимостью 175 000,0 рублей (прилагается) .

2. Контроль за выполнением постановления возложить на Департамент социальной политики Администрации города Кургана и Департамент финансов Администрации города Кургана.

Руководитель Администрации

города Кургана А. Якушев

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

города Кургана

от «13» мая 2010г. № 4756

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 5

на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту:

«Футбольное поле с искусственным покрытием».

город Курган « 04 » мая 2010г

Муниципальное учреждение города Кургана «Управление капитального строительства», в лице директора Жижина А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик» и

ООО «Проектный институт «Зауралводпроект» в лице генерального директора Фомина Г.И., действующего на основании Устава и свидетельства о допуске на выполнение работ № СРО-П-123-0030-4501129820-2010, № СРО-И-019-020-18012010-1 от 18.01.2010г., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1. «Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» выполнить проектные и изыскательские работы по объекту (далее - документация):«Футбольное поле с искусственным покрытием». «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению работ, «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города, осуществляет строительный контроль, приемку документации на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

«Муниципальный заказчик»-__________ «Подрядчик» - _____________

1.2. Документация должна быть выполнена в соответствии с заданием на проектирование (приложение №1), сметами (приложение № 2) и актом сдачи-приемки выполненных работ (приложение № 3), которые являются неотъемлемой частью данного контракта.

1.3. Стоимость муниципального контракта составляет 175 000,0 (сто семьдесят пять тысяч) рублей, согласно решения Единой комиссии по размещению муниципального заказа (протокол № 58/1-К от « 26 » апреля 2010г.).

2. Платежи и расчеты.

2.1. Оплата за выполненные работы производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.3 настоящего муниципального контракта.

2.2. Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» в 2010 году по мере выделения средств из бюджета города.

3.Права и обязанности «Подрядчика».

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1. Выполнить работы в течение 90 календарных дней.

Дата начала работ - « 04 » мая 2010г.

Дата завершения работ - « 02 » августа 2010г.

Датой завершения работ следует считать дату подписания двухстороннего передаточного акта сдачи-приемки выполненных работ между «Муниципальным заказчиком» и «Подрядчиком» (приложение № 3).

3.1.2. В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить уполномоченного представителя для взаимодействия с «Муниципальным заказчиком», участия во всех совещаниях, организуемых последним по вопросам проектирования.

3.1.3. Обеспечить техническое сопровождение проектной документации, результатов инженерных изысканий при проведении государственной экспертизы.

3.1.4. Передать «Муниципальному заказчику» готовую документацию в 5-ти печатных экземплярах с 1-ой электронной копией по акту сдачи-приемки работ, счет-фактуре на выполненные работы.

«Муниципальный заказчик» -____________«Подрядчик» - ________________

3.1.5. Безвозмездно, в срок не превышающий 10 календарных дней со дня получения уведомления «Муниципального заказчика», внести изменения в разработанную документацию по замечаниям «Муниципального заказчика» и Госэкспертизы.

3.1.6. Нести ответственность перед «Муниципальным заказчиком» за своевременное и качественное выполнение работ.

3.1.7. В случае просрочки исполнения обязательств и ненадлежащего исполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» законную неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется от цены контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

3.1.8. Незамедлительно известить «Муниципального заказчика» при обнаружении обстоятельств, создающих невозможность завершения работы в срок.

3.2. «Подрядчик» имеет право:

3.2.1. Привлекать за свой счет субподрядчиков для своевременного и качественного выполнения необходимых по данному муниципальному контракту работ, при наличии свидетельства саморегулируемой организации о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: « Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)».

4. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

4.1. «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1. В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2.Выдать «Подрядчику» необходимые исходные данные.

4.1.3. Оплатить выполненные «Подрядчиком» работы.

4.1.4. Осуществлять строительный контроль за разработкой документации.

4.2. «Муниципальный заказчик» имеет право:

4.2.1. Требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

«Муниципальный заказчик» -____________«Подрядчик» - ________________

5. Порядок сдачи и приемки работ.

5.1. После завершения работ «Подрядчик» передает «Муниципальному заказчику» документацию в 5-ти экземплярах с 1-ой электронной копией.

5.2. «Муниципальный заказчик» обязан рассмотреть полученную документацию в течение 30 календарных дней с момента представления.

5.3. Двухсторонний передаточный акт выполненных работ подписывается «Муниципальным заказчиком» в течение 20 календарных дней после внесения всех необходимых изменений в разработанную документацию по замечаниям «Муниципального заказчика», получения «Подрядчиком» согласований и заключений с заинтересованными организациями. Счет фактура выставляется «Подрядчиком» после подписания «Муниципальным заказчиком» передаточного акта выполненных работ.

6.Обстоятельства непреодолимой силы.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему муниципальному

контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

6.2. Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ.

Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

7.Расторжение муниципального контракта.

7.1. Контракт может быть расторгнут досрочно: по основаниям, установленным законодательством, по взаимному письменному соглашению сторон, либо одной из сторон в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий контракта другой стороной, имеющих существенное значение.

«Муниципальный заказчик» -____________«Подрядчик» - ________________

7.2. Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

8.Срок действия муниципального контракта.

8.1. Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 01 февраля 2011 года. Оплата выполненных по контракту работ может осуществляться в 2011 году при условии заключения сторонами дополнительного соглашения.

9.Особые условия.

9.1. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

9.2. При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются государственными нормами, правилами и стандартами предусмотренными Законодательством Российской Федерации.

9.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

9.4. Невыполнение «Подрядчиком» условий контракта может явиться основанием для внесения его в Реестр недобросовестных поставщиков.

9.5. Споры по настоящему договору разрешаются сторонами, прежде всего путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в Арбитражном суде Курганской области.

9.6. Настоящий муниципальный контракт составлен в пяти экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9.7. Все изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту оформляются дополнительным соглашением, которое подлежит утверждению постановлением Администрации города Кургана.

Приложение № 1 - задание на проектирование;

Приложение № 2 - смета № 1, № 2, № 3 и сводная смета;

Приложение № 3 - акт сдачи-приемки выполненных работ.

«Муниципальный заказчик» -____________«Подрядчик» - ________________

10. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - 640000, г. Курган, ул. Кирова, 85/1.

р/с №40204810200000000463 УФК по Курганской области (ДФ Администрации г. Кургана - МУ «УКС») ИНН 4501154295 КПП 450101001 БИК 043735001

«Подрядчик» - ООО «Проектный институт «Зауралводпроект»

640000, г. Курган, ул. М. Горького,41. Тел. 46-24-95, 46-36-90

ИНН 4501129820, КПП 450101001, ОГРН 1074501002960, Курганское ОСБ № 8599 г. Курган, р/с 40702810432000118082, БИК 043735650

«Муниципальный заказчик»-

Директор МУ г. Кургана «Управление

капитального строительства» А.В. Жижин

«Подрядчик»

Генеральный директор

ООО «Проектный институт «Зауралводпроект» Г.И. Фомин

Управляющая делами

Администрации города Кургана Н.А. Румянцева

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации г. Кургана,

директор Департамента финансов

Администрации г. Кургана И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку