Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 17.05.2010 № 4840 Об утверждении договора на выполнение предпроектных работ по объекту: «Строительство 2х многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане в 2010 году»


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  *ДЖКХ ОТДЕЛ УЧЕТА ГРАЖДАН НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
Номер:  4840
Дата:  17.05.2010
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от “____ ”___________ _______ г. N __________

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении договора на выполнение предпроектных работ по объекту: «Строительство 2х многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане в 2010 году»

В соответствии с п.2 п.п. 14 ст. 55 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить договор на выполнение предпроектных работ по объекту «Строительство 2х многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане в 2010 году» (прилагается).

2. Департаменту по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству оплатить работы по статье «Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в городе Кургане в период с 2008 по 2012 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и

благоустройству, Департамент финансов Администрации города Кургана.

Руководитель Администрации

города Кургана А. Якушев

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением Администрации

города Кургана

от «17» 05 2010г. № 4840

ДОГОВОР

на выполнение предпроектных работ по объекту: «Строительство 2х многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане в 2010 году» (Многоквартирные жилые дома по улицам Кремлева, Куйбышева в городе Кургане)».

город Курган . « 7 » апреля 2010г.

Департамент по управлению жилищно - коммунальным хозяйством и благоустройству Администрации города Кургана, в лице Первого заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директор Департамента по управлению жилищно - коммунальным хозяйством и благоустройству Ю.В. Коева действующего на основании Положения о Департаменте, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,

Муниципальное учреждение города Кургана «Управление капитального строительства», в лице директора Жижина А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Учреждение» и

ООО «Кургантрансмашпроект-Р» в лице директора Быстрова А.Ф., действующего на основании Устава и свидетельства № 0010-01.10-01 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет договора, стоимость работ.

1.1. «Заказчик» поручает «Подрядчику» выполнить предпроектные работы (далее
документация) по объекту: «Строительство 2х многоквартирных домов для
переселения граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане в 2010
году» (Многоквартирные жилые дома по улицам Кремлева, Куйбышева в городе
Кургане)».

  1. Документация должна быть выполнена в соответствии с заданием на
    предпроектные работы (приложение№1), сметой (приложение №2) и акту сдачи-
    приемки выполненных работ (приложение № 3), которые являются неотъемлемой
    частью данного договора.

  2. Стоимость договора составляет 91 930,0 (девяносто одна тысяча девятьсот
    тридцать) рублей.

  3. «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению документации,
    «Заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств
    бюджета города Кургана, а «Учреждение» осуществляет надзор за качеством

«Заказчик» - _________________ «Подрядчик» -______________

выполняемых работ, ведет приемку работ на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Платежи и расчеты.

  1. Оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п. 1.3 настоящего договора.

  2. «Заказчик» перечисляет «Подрядчику» авансовый платеж в размере 10% от цены договора.

2.3. Окончательный расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» по мере выделения средств из бюджета города.

3.Права и обязанности «Подрядчика».

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1.Выполнить работы в течение 30 календарных дней:

  • дата начала работ: «9» апреля 2010г.;

  • дата завершения работ: «8» мая 2010г.

Датой завершения работ следует считать дату подписания трехстороннего передаточного акта сдачи-приемки выполненных работ между «Заказчиком», «Учреждением» и «Подрядчиком» (приложение № 3).

3.1.2. Передать «Учреждению» готовую документацию в 4 печатных экземплярах по акту сдачи-приемки работ, счет-фактуре на выполненные работы.

3.1.3. Безвозмездно, в срок не превышающий 10 календарных дней со дня
получения уведомления «Заказчика», внести изменения в разработанную
документацию по замечаниям «Заказчика» и «Учреждения».

3.1.6. Несет ответственность перед «Заказчиком» за своевременное и
качественное выполнение работ.

  1. В случае просрочки исполнения обязательств и ненадлежащем исполнении
    работ, предусмотренных договором, «Подрядчик» обязан оплатить «Заказчику»
    неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки,
    ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день
    просрочки исполнения обязательств по договору, начиная со дня, следующего
    после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств.

  2. Немедленно известить «Заказчика» и «Учреждение» при обнаружении
    обстоятельств, создающих невозможность завершения работы в срок.

3.2. «Подрядчик» имеет право:

3.2.1. Привлекать за свой счет субподрядчиков для своевременного и качественного выполнения необходимых по данному договору работ.

4. Права и обязанности «Заказчика».

4.1. «Заказчик» обязан:

4.1.1. Предоставить «Подрядчику» необходимые исходные материалы.

«Заказчик» - ___________________ «Подрядчик» - ___________________

      1. В течение 3 дней после подписания настоящего договора назначить представителя, уполномоченного выступать от имени «Заказчика».

4.1.3. Оплатить выполненные «Подрядчиком» работы. 4.2. «Заказчик» имеет право:

4.2.1. Требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

5. Права и обязанности «Учреждения».

5.1. «Учреждение» обязано:

5.1.1.В течение 3 дней после подписания настоящего договора назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Учреждения».

5.1.2.Осуществлять надзор за качеством выполняемых работ, подписывать соответствующие документы и передавать их «Заказчику».

5.1.3.В течение 30-ти дней со дня получения документации «Учреждение» обязано ее рассмотреть и подписать акт сдачи-приемки выполненных работ (приложение № 3) или направить «Подрядчику» мотивированный отказ, в этом случае сторонами составляется трехсторонний акт с перечнем необходимых доработок со сроками их устранения.

5.2. «Учреждение» имеет право требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

6. Порядок сдачи и приемки работ.

6.1. После завершения работ «Подрядчик» передает «Заказчику»,

«Учреждению» документацию в 4-х печатных экземплярах, акт сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуру на выполненные работы.

  1. В течение 20 дней со дня получения документации «Заказчик»,
    «Учреждение»
    обязаны её рассмотреть и сообщить о приемке (отказе в приемке)
    «Подрядчику».

  2. В случае отказа в приемке документации сторонами составляется
    трехсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
    «Подрядчик» исправляет выявленные недоработки и устраняет замечания за свой
    счет.

7,Обстоятельства непреодолимой силы.

  1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
    неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием
    обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно
    повлияли на исполнение настоящего договора.

  2. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается
    соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства
    неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

«Заказчик» - __________________ «Подрядчик» - ___________________

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться
более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или
приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к

согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

8.Расторжение договора.

8.1. Договор может быть расторгнут досрочно: по основаниям, установленным законодательством, по взаимному письменному соглашению сторон, либо одной из сторон в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий договора другой стороной, имеющих существенное значение.

8.2 Расторжение настоящего договора не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

9.Срок действия договора.

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31.12.2010 года. Оплата выполненных по договору работ может осуществляться в 2011 году при условии заключения сторонами дополнительного соглашения.

10.Особые условия.

  1. При исполнении условий настоящего договора стороны руководствуются
    государственными нормами, правилами и стандартами, предусмотренными
    Законодательством Российской Федерации.

  2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
    договору стороны несут ответственность согласно действующему
    законодательству РФ.

  3. Споры по настоящему договору разрешаются сторонами, прежде всего путем
    переговоров, а в случае не достижения согласия - в Арбитражном суде Курганской
    области.

  1. Настоящий договор составлен в пяти экземплярах, имеющих равную
    юридическую силу.

  2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются
    дополнительным соглашением, которое подлежит утверждению постановлением
    Администрации города Кургана.

Приложение № 1 - задание на проектирование;

Приложение № 2 - смета;

Приложение № 3 - акт сдачи-приемки выполненных работ.

«Заказчик» - _________________ «Подрядчик» - ___________________

11. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - 640000, г. Курган, пл. В.И. Ленина. ИНН 4501011089 КПП 450101001 ОКПО 3464307 ОГРН 1024500518580 ОКВЭД/ОКОНХ 75.11.31/97610 ОКОПФ 81/14 БИК 043735001 р/с 40204810200000000463 в ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской области.

«Учреждение» - 640000, г. Курган, ул. Кирова, 85/1.

р/с № 40204810200000000463 УФК по Курганской области (ДФ Администрации г.

Кургана -МУ«УКС») ИНН 4501154295 КПП 450101001 БИК 043735001

«Подрядчик»- 640020 г. Курган, ул. Кирова,51 А.

ИНН 4501058295

р/с 40702810732020001196 в Курганском ОСБ № 8599

к/сч. 30101810100000000650 БИК 043735650 КПП 450101001.

«Заказчик»

Первый заместитель Руководителя Администрации г. Кургана директор Департамента по управлению ЖКХ и благоустройству

Ю.В.Коев

«Учреждение»

Директор Муниципального учреждения г. Кургана «Управление капитального строительства»

А.В.Жижин

«Подрядчик» Директор ООО «Кургантрансмашпроект-Р»

А.Ф.Быстров

Управляющая делами Администрации

города Кургана Н.А. Румянцева

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации г. Кургана, директор Департамента финансов Администрации

города Кургана И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку