Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 17.05.2010 № 4834 Об утверждении муниципального контракта № 4 на выполнение инженерных изысканий по объекту: «Газификация».


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  МУ МУ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Номер:  4834
Дата:  17.05.2010
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от “____ ”___________ _______ г. N ________

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта № 4 на выполнение инженерных изысканий по объекту: «Газификация».

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный контракт № 4 от 13.04.10г. на выполнение инженерных изысканий по объекту: «Газификация».

2. Департаменту развития городского хозяйства оплатить стоимость выполненных работ за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на Департамент развития городского хозяйства Администрации г. Кургана.

Руководитель Администрации

города Кургана А. Якушев

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением Администрации

города Кургана

от « 17 »___мая 2010г. №_4834

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 4

на выполнение инженерных изысканий по объекту: «Газификация».

город Курган « 13 » апреля 2010г.

Муниципальное учреждение города Кургана «Управление капитального строительства», в лице директора Жижина А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик» и

ООО «Зауральский инженерный центр» в лице директора Тарунина С.Ю., действующего на основании Устава и свидетельства № СРО-И-019-034-18012010-1 от 18 января 2010года о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1. «Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» выполнить инженерные изыскания (далее документация) по объекту: «Газификация».

1.2. Документация должна быть выполнена в соответствии с заданием на проектирование (приложение№1), сметами №1,2,3 (приложение №2) и акту сдачи-приемки выполненных работ (приложение № 3), которые являются неотъемлемой частью данного контракта.

1.3. Стоимость муниципального контракта составляет 53 180,0 (пятьдесят три тысячи сто восемьдесят) рублей.

1.4. «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению документации, а «Муниципальный заказчик» - обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города.

2. Платежи и расчеты.

2.1. Оплата за выполненные работы производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.3 настоящего муниципального контракта.

2.2. Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» до 01.10.2010года

3.Права и обязанности «Подрядчика».

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1.Выполнить работы в течение 30 календарных дней:

- дата начала работ: «15» апреля 2010г.;

- дата завершения работ: «17» мая 2010г.

Датой завершения работ следует считать дату подписания двухстороннего передаточного акта сдачи-приемки выполненных работ между «Муниципальным заказчиком» и «Подрядчиком» (приложение № 3).

3.1.2. Передать «Муниципальному заказчику» готовую документацию в 5 печатных экземплярах с 1-ой электронной копией по акту сдачи-приемки работ, счет-фактуру на выполненные работы.

3.1.3.Обеспечить техническое сопровождение результатов инженерных изысканий при проведении государственной экспертизы.

3.1.4. Безвозмездно, в срок не превышающий 10 календарных дней со дня получения уведомления «Муниципального заказчика», внести изменения в разработанную документацию по замечаниям «Муниципального заказчика» и Госэкспертизы.

3.1.5. Несет ответственность перед «Муниципальным заказчиком» за своевременное и качественное выполнение работ.

3.1.6. В случае просрочки исполнения обязательств и ненадлежащем исполнении работ, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

3.1.7. Немедленно известить «Муниципального заказчика» при обнаружении обстоятельств, создающих невозможность завершения работы в срок.

3.2. «Подрядчик» имеет право:

3.2.1. Привлекать за свой счет субподрядчиков для своевременного и качественного выполнения необходимых по данному муниципальному контракту работ.

4. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

4.1. «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1. Предоставить «Подрядчику» необходимые исходные материалы в срок до 15 апреля 2010г. В случае нарушения указанного срока, дата завершения работ переносится на количество дней просрочки выдачи исходных материалов «Подрядчику» на основании заключенного дополнительного соглашения к муниципальному контракту.

4.1.2. В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.3. Оплатить выполненные «Подрядчиком» работы.

4.2. «Муниципальный заказчик» имеет право:

4.2.1. Требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

6. Порядок сдачи и приемки работ.

6.1. После завершения работ «Подрядчик» передает «Муниципальному заказчику» документацию в 5-и печатных экземплярах и одну электронную копию по акту сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуру на выполненные работы.

6.2. В течение 3-х дней со дня получения документации «Муниципальный заказчик» обязан её рассмотреть, сообщить о приемке и подписать акт сдачи-приемки выполненных работ или сообщить об отказе в приемке «Подрядчику».

6.3. В случае отказа в приемке документации сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. «Подрядчик» исправляет выявленные недоработки и устраняет замечания за свой счет.

7.Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

8.Расторжение муниципального контракта.

8.1. Контракт может быть расторгнут досрочно: по основаниям, установленным законодательством, по взаимному письменному соглашению сторон, либо одной из сторон в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий контракта другой стороной, имеющих существенное значение.

8.2 Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

9.Срок действия муниципального контракта.

9.1. Муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31 декабря 2010 года. Оплата выполненных по контракту работ может осуществляться в 2011 году при условии заключения сторонами дополнительного соглашения.

10.Особые условия.

10.1. При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются государственными нормами, правилами и стандартами, предусмотренными Законодательством Российской Федерации.

10.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

10.3. Невыполнение «Подрядчиком» требований контракта может явиться основанием для внесения его в Реестр недобросовестных поставщиков.

10.4. Споры по настоящему договору разрешаются сторонами, прежде всего путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в Арбитражном суде Курганской области.

10.5. Настоящий муниципальный контракт составлен в пяти экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10.6. Все изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту оформляются дополнительным соглашением, которое подлежит утверждению постановлением Администрации города Кургана.

Приложение № 1 - задание на проектирование;

Приложение № 2 - сметы №1,2,3 (на инженерно-геодезические

изыскания, на инженерно-геологические изыскания, сводная смета)

Приложение № 3 - акт сдачи-приемки выполненных работ.

«Муниципальный заказчик» -_____________ «Подрядчик» -____________

11. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - 640000, г. Курган, ул. Кирова, 85/1.

р/с № 40204810200000000463 УФК по Курганской области (ДФ Администрации г. Кургана - МУ «УКС») ИНН 4501154295 КПП 450101001 БИК 043735001

«Подрядчик»- ООО «Зауральский инженерный центр»

640000 г. Курган, ул. Химмашевская,3 ИНН 4501107432

р/с 40702810132000105942 в Курганском ОСБ № 8599

к/сч. 30101810100000000650 БИК 043735650 КПП 450101001.

«Муниципальный заказчик»

Директор Муниципального учреждения г. Кургана

«Управление капитального строительства» А.В. Жижин

«Подрядчик»

Директор ООО «Зауральский

инженерный центр» С.Ю. Тарунин

Управляющая делами

Администрации города Кургана Н.А. Румянцева

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации г. Кургана,

директор Департамента финансов

Администрации города Кургана И.В. Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н. Неупокоева

Возврат к списку