Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 20.05.2010 № 4960 Об утверждении Договора на выполнение работ по ремонту помещения, расположенного в здании Администрации города Кургана на первом этаже


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  *ДЖКХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ НЕ УКАЗАНО
Номер:  4960
Дата:  20.05.2010
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_20_»_________мая 2010__________ г. N__4960___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Договора

на выполнение работ по ремонту помещения, расположенного в здании Администрации города Кургана на первом этаже

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 14 ч. 2 ст. 55 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», руководствуясь решением Курганской городской Думы от 16 декабря 2009 года № 342 «О бюджете города Кургана на 2010 год» Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить договор на выполнение работ по ремонту помещения, расположенного в здании Администрации города Кургана на первом этаже, между Департаментом по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству и ООО «Стройтехмонтажресурс», согласно приложению.

2. Департаменту по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству оплатить стоимость выполненных работ за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана по статье «Выполнение функций органами местного самоуправления».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству и Департамент финансов Администрации города.

Руководитель Администрации

города Кургана А.Якушев

Утвержден

Постановлением Администрации города Кургана

от «20» мая 2010 г. № 4960

Договор

на выполнение работ по ремонту помещения, расположенного в здании Администрации города Кургана на первом этаже

г. Курган «01» апреля 2010 г.

Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице Первого заместителя Руководителя Администрации города, директора Департамента Коева Ю.В., действующего на основании Положения о Департаменте, и ООО «Стройтехмонтажресурс», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Гранкина А.Ю., действующего на основании Устава, заключили на основании п. 14 ч. 2 ст. 55 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет настоящего договора

1.1. Подрядчик выполняет работы по ремонту помещения № 102, общей площадью 14 м кв., расположенного в здании Администрации города Кургана на первом этаже, в соответствии с локальным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик осуществляет расчет с Подрядчиком за выполненные работы по мере поступления денежных средств из городского бюджета на основании акта выполненных работ.

2. Порядок расчета и приемки работ

2.1. Заказчик осуществляет расчет с Подрядчиком за выполненные работы по ремонту помещения № 102, общей площадью 14 м кв., расположенного в здании Администрации города Кургана на первом этаже, в сумме 98 722 (девяносто восемь тысяч семьсот двадцать два) рубля на основании акта выполненных работ.

2.2. Подрядчик использует денежные средства по целевому назначению.

2.3. Заказчик в течении пяти календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ, обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работы.

2.4. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Начало выполнения работ -01.04.2010 года.

3.2. Окончание выполнения работ - 30.04.2010 года.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик:

4.1.1. Осуществляет расчет с Подрядчиком за выполненные работы по ремонту помещения, расположенного в здании Администрации города Кургана на первом этаже, в сумме 98 722 (девяносто восемь тысяч семьсот двадцать два) рубля на основании акта выполненных работ.

4.1.2. Осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета города Кургана.

4.2. Подрядчик:

4.2.1.В сроки, указанные в п. 3 настоящего договора, выполняет работы по ремонту помещения, расположенного в здании Администрации города Кургана на первом этаже.

4.2.2. Обеспечивает целевое и эффективное использование полученных средств.

4.2.3. Несет ответственность за достоверность предоставляемой информации в соответствии с законодательством.

5. Расчеты по настоящему договору

5.1. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком по мере поступления средств из бюджета города Кургана.

5.2. Подрядчик предоставляет Заказчику сведения об объемах выполненных работ и иные документы по требованию.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Изменения и дополнения настоящего договора

7.1. Изменения условий договора производится путем оформления дополнительных соглашений к настоящему договору. Дополнительное соглашение оформляется в 3-дневный срок и утверждается постановлением Администрации города Кургана.

8. Заключительные Положения

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и утверждается постановлением Администрации города Кургана.

8.2. Настоящий договор действует до 31.12.2010 года.

8.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для сторон, третий экземпляр направляется в общий отдел Администрации города.

8.4. Все спорные вопросы, при не достижении согласия в ходе переговоров, будут разрешаться в арбитражном суде в установленном законом порядке.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик Подрядчик

Департамент по управлению ООО «Стройтехмонтажресурс»

жилищно-коммунальным

хозяйством и благоустройству

640000, г. Курган пл. Ленина

Первый заместитель Руководителя Генеральный директор

Администрации города,

директор Департамента

_________________ Ю. В. Коев ________________ А. Ю. Гранкин

Управляющая делами

Администрации города Н. А. Румянцева

Согласовано:

Начальник правового управления

Администрации города Л.Н.Неупокоева

Заместитель Руководителя Администрации

Города, директор Департамента финансов

Администрации города И.Зворыгин

Возврат к списку