Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 27.05.2010 № 5209 Об утверждении муниципального контракта № 24 на выполнение работ по устранению аварийной ситуации на водопроводе к жилому дому, расположенному по адресу: г.Курган, ул.Зеленая, д.10


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  *ДЖКХ ОТДЕЛ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Номер:  5209
Дата:  27.05.2010
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_27_»_________мая 2010__________ г. N__5209___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта № 24 на выполнение работ по устранению аварийной ситуации на водопроводе к жилому дому, расположенному по адресу: г.Курган, ул.Зеленая, д.10

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.6 ч.2 ст.55 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный контракт № 24 от 09.03.2010г. между Департаментом по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству Администрации города Кургана и ООО «Тепловодомонтаж» (прилагается).

2. Департаменту по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству оплатить работы за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана по статье «Мероприятия в области коммунального хозяйства».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству и Департамент финансов Администрации города Кургана.

Руководитель Администрации

города Кургана А.Якушев

Утверждён

Постановлением Администрации

города Кургана

от___27.05.__2010 г. №_5209_

Муниципальный контракт 24

на выполнение работ по устранению аварийной ситуации на водопроводе к жилому дому, расположенному по адресу: г.Курган, ул.Зеленая, д.10

г. Курган « 9 » марта 2010 г.

Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице первого заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента Коева Ю.В., действующего на основании Положения о Департаменте, с одной стороны и ООО «Тепловодомонтаж», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Игнатьева Е.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили на основании п.6 ч.2 ст. 55 Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и акта обследования аварии № 6 от 09.03.2010 года настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство на выполнение работ по устранению аварийной ситуации на водопроводе к жилому дому, расположенному по адресу: г. Курган, ул. Зеленая. д.10, согласно локального сметного расчета № 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Муниципальный заказчик оплачивает работы за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана на 2010 год.

2. Цена Контракта

2.1.Стоимость работ по настоящему Контракту составляет 81 748, 00 (восемьдесят одна тысяча семьсот сорок восемь)рублей.

2.2 Стоимость работ включает в себя стоимость материалов, необходимых для выполнения работ, приобретаемых Исполнителем.

3. Порядок расчета и приемка работ

3.1.Приемка работ осуществляется Муниципальным заказчиком по фактически выполненным работам в соответствии с объемами, расценками и индексами удорожания, включенными в локальный сметный расчет, т.е. фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и расценкам (в том числе, включая и материалы, учтенные соответствующей расценкой), включенным в локальный сметный расчет, но не выше цены, указанной в пункте 2.1 настоящего Контракта.

3.2 Муниципальный заказчик производит Исполнителю оплату выполненных работ по Контракту за счет средств, предусмотренных в бюджете города на данные цели, в течение 5(пяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств на лицевой счет Муниципального заказчика.

3.3.Департамент в течение пяти календарных дней со дня получения акта сдачи-приёмки выполненных работ обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приёмки работ.

3.4.В случае мотивированного отказа Департамента, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Исполнитель приступает к выполнению работ предусмотренных условиями настоящего контракта с 11.03..2010 года.

4.2. Исполнитель в срок до 15.03.2010 года выполняет работы предусмотренные условиями настоящего контракта.

Муниципальный заказчик Исполнитель

5. Права и обязанности сторон

5.1. Муниципальный заказчик:

5.1.1. Обязан произвести оплату Исполнителю за выполненные работы по устранению аварийной ситуации на водопроводе к жилому дому, расположенному по адресу: г.Курган, ул.Зеленая, д.10.

5.1.2.Имеет право требовать своевременного и качественного выполнения работ.

5.2. Исполнитель:

5.2.1.Обязан выполнить работы, указанные в соответствии с условиями настоящего контракта, ГОСТ, СНиП, правилами, указаниями и иными действующими нормативно- правовыми актами и сдать их результаты Муниципальному заказчику в установленном порядке.

5.2.2. Не позднее 5 рабочих дней, после выполнения работ указанных в п.1.1. настоящего контракта, предоставить на подпись Муниципальному заказчику справки формы КС-2, КС-3 и счет- фактуру на выполненные работы.

5.2.3. Поставить на объект необходимые материалы специализированную технику, необходимые для производства работ.

5.2.4 Обеспечить общий порядок на объекте, охрану труда и технику безопасности.

5.2.5. В случае если Муниципальным заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами и за счет собственных средств обязан в согласованный с Муниципальным заказчиком срок, устранить дефекты для обеспечения надлежащего качества работ.

5.3. Самостоятельно организует производство работ в соответствии со сроками, указанными в разделе 4 настоящего контракта.

6.Расчеты по настоящему Контракту

6.1. Расчет за выполненные работы по устранению аварийной ситуации на водопроводе к жилому дому, расположенному по адресу: г.Курган, ул.Зеленая,10,осуществляется Муниципальным заказчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. На основании акта выполненных работ, подписанного сторонами, Исполнитель предоставляет Муниципальному заказчику счет - фактуру. Муниципальный заказчик производит Исполнителю оплату выполненных работ по договору за счет средств, предусмотренных в бюджете города на данные цели, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств на лицевой счет Муниципального заказчика.

6.2. Муниципальный заказчик имеет право: в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем по контракту, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

7.Ответственность Сторон

7.1.При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае неисполнения обязательств по срокам выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, Исполнитель обязан уплатить Муниципальному заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойку ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по Контракту, и начисляется со следующего дня, после истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. .

7.3. Исполнитель несет ответственность перед Муниципальным заказчиком:

7.3.1. За ненадлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устраняет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Срок гарантии устанавливается в течение 2 лет после завершения работ согласно ст.755 ГК РФ.

7.3.2. При выявлении данных фактов Исполнитель возмещает Муниципальному заказчику причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством. Ущерб определяет комиссия с участием представителей Муниципального заказчика.

7.3.3. Исполнитель несет ответственность за достоверность предоставляемой информации в соответствии с законодательством.

Муниципальный заказчик Исполнитель

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение является следствием: стихийных явлений (наводнение, буря), противоправных действий посторонних лиц и иных внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятные воздействия которых они не имеют возможности.

8.2. В случае возникновения стихийных явлений, срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а так же последствия, вызванные этим обстоятельствами.

8.3 Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту только при наличии вины в случаях, предусмотренных законом или настоящим контрактом.

9. Заключительные Положения

9.1.Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31.12.2010 года.

9.2. Контракт составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9.3. Все спорные вопросы, при не достижении согласия в ходе переговоров, будут разрешаться в Арбитражном суде Курганской области в установленном законом порядке.

«Муниципальный заказчик» «Исполнитель»

Департамент по управлению ООО «Тепловодомонтаж»

Жилищно-коммунальным 640022, г.Курган, ул. М.Горького,204

Хозяйством и благоустройству ИНН4501134147/КПП450101001

640000, г. Курган пл. Ленина Р/с 40702810600000000532

ИНН 4501011089 В ЗА СКБ «Надежность»

г.Курган, ул.Гоголя 37-а

к/с30101810000000000844

БИК 043735844

Первый заместитель Руководителя

Администрации города Кургана, Генеральный директор

директор Департамента ООО «Тепловодомонтаж»

_____________________Ю.В.Коев ________________ Игнатьев Е.А

Управляющая делами Администрации

города Кургана Н.А.Румянцева

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации города, директор

Департамента финансов И.В. Зворыгин

Начальник Правового управления

Администрации города Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку