Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 04.06.2010 № 5458 Об утверждении муниципального контракта №37 на выполнение работ по прокладке водопровода к жилому дому №2 по ул. Промышленная в городе Кургане


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  *ДЖКХ ОТДЕЛ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Номер:  5458
Дата:  04.06.2010
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_04_»_________июня 2010_________ г. N__5458___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта №37

на выполнение работ по прокладке водопровода к жилому дому №2 по ул. Промышленная в городе Кургане

В соответствии с Федеральными законами 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», №94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Решением Курганской городской Думы от 16 декабря 2009 года №342 «О бюджете города Кургана на 2010 год», Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить муниципальный контракт №37 между Департаментом по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству и ООО «Курган-Пласт» на выполнение работ по прокладке водопровода к жилому дому №2 по ул. Промышленная в городе Кургане, согласно приложению.

2.Департаменту по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству оплатить работы за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана по статье «Мероприятия в области коммунального хозяйства», согласно акта на выполненные работы.

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству.

Руководитель Администрации

города Кургана А. Якушев

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением Администрации

города Кургана

от «_04_»____06____ 2010 г. №___5458___

Муниципальный контракт №37

на выполнение работ по прокладке водопровода к жилому дому №2

по ул. Промышленная в городе Кургане

г. Курган от «__04__» __июня__ 2010 года

Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству, в лице первого заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента Коева Юрия Валерьевича, действующего на основании Положения о Департаменте, именуемый в дальнейшем Муниципальный заказчик, и ООО «Курган-Пласт», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Балахнина Сергея Леонидовича, действующего на основании Устава, руководствуясь Федеральным законом № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1.Для обеспечения питьевой водой жителей дома №2 по ул. Промышленная в городе Кургане Исполнитель принимает на себя обязательство на выполнение работ по прокладке водопровода к указанному дому, а Муниципальный заказчик оплачивает выполненные работы за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана на 2010 год.

1.2.Виды работ указаны в локальном сметном расчете (Приложение №1), которое является неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

2.Стоимость работ по контракту

2.1.Стоимость работ по контракту составляет 588 981,80 (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят один) руб. 80 коп., согласно протокола заседания Единой комиссии по размещению муниципального заказа 31/2 от 24 мая 2010 года.

2.2.Стоимость работ включает в себя: стоимость выполнения работ, стоимость материалов, стоимость доставки материала, налоги, сборы и другие обязательные платежи, а так же стоимость проведения работ по промывке и дезинфекции.

3.Порядок расчетов

3.1.Расчет за выполненные работы по прокладке водопровода к жилому дому №2 по ул. Промышленная в городе Кургане, осуществляется Муниципальным заказчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании акта выполненных работ, подписанного сторонами, Исполнитель предоставляет Муниципальному заказчику счет-фактуру.

3.2.Муниципальный заказчик производит Исполнителю оплату выполненных работ по контракту за счёт средств, предусмотренных в бюджете города на данные цели, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств на лицевой счёт Муниципального заказчика.

Муниципальный заказчик Исполнитель

____________________Ю.В. Коев _________________________С.Л. Балахнин

4.Сроки выполнения работ

4.1.Исполнитель обязан выполнить работы:

4.1.1.Начало выполнение работ с 07.06.2010 года.

4.1.2.Окончание выполнения работ до 30.06.2010 года.

5. Производство работ

5.1.Исполнитель выполняет работы указанные в п.1.1. настоящего контракта, своими силами, без привлечения субподрядных организаций.

5.2.Уполномоченный Муниципальным заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода их выполнения.

5.3.Исполнитель самостоятельно организует производство работ в соответствии со сроками, указанными в разделе 4 настоящего контракта.

5.4.Исполнитель поставляет на объект необходимые материалы и специализированную технику, необходимые для производства работ.

5.5.Исполнитель выполнят работы по прокладке водопровода от существующего водопровода ПНД р 315 мм. по ул. Б-Петрова (место врезки - существующая камера по ул. Б-Петрова - ул. Промышленная). Водопровод прокладывать из труб ПНД р 110 мм на глубине 2,8 - 3,0 п.м. Вновь проложенный водопровод до пуска его в эксплуатацию подлежит промывке и дезинфекции до получения акта с положительными результатами анализов качества воды по бактериологическим показателям из Управления Роспотребнадзора по Курганской области.

5.6.В случае, если Муниципальным заказчиком будут обнаружено нарушение технологии производства работ, отступлений от локального сметного расчета, применения материалов не соответствующих ГОСТам, работы прекращаются по письменному указанию Муниципального заказчика, в котором устанавливается срок устранения выявленных нарушений. Указания являются обязательными и подлежат безусловному выполнению.

5.7.Исполнитель своими силами и за счет собственных средств обязан устранить выявленные дефекты.

5.8.На работы, которые согласно технологии производства работ будут скрыты другими видами работ, Исполнитель обязан оформить акт освидетельствования скрытых работ.

6.Приемка выполненных работ

6.1.Приемка работ осуществляется Муниципальным заказчиком по фактически выполненным работам в соответствии с объемами, расценками и индексами удорожания, включенными в локальный сметный расчет, т.е. фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и расценкам (в том числе, включая и материалы, учтенные соответствующей расценкой), включенным в локальный сметный расчет, но не выше цены, указанной в пункте 2.1 настоящего контракта.

6.2.Исполнитель заблаговременно, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня сдачи, обязан уведомить Муниципального заказчика о готовности работ к сдаче и предоставить Муниципальному заказчику следующие документы:

  • справки формы КС-2 и КС-3;

  • счет-фактуру на выполненные работы;

  • исполнительные схемы и чертежи.

6.3.Сдача-приемка работ должна состояться не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня с момента поступления Муниципальному заказчику уведомления Исполнителя о завершении работ и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.

6.4.Муниципальный заказчик после получения от Исполнителя уведомления о готовности работ к сдаче, направляет в адрес Исполнителя и МУП «Курганводоканал» телефонограмму о дате и времени сбора комиссии на объекте.

Муниципальный заказчик Исполнитель

_____________________Ю.В. Коев __________________________С.Л. Балахнин

6.5.Сдача-приемка выполненных работ осуществляется комиссией, состоящей из представителей Муниципального заказчика, Исполнителя и представителя МУП «Курганводоканал» путем инспекции всех работ, выполненных Исполнителем, в соответствии с условиями настоящего контракта и оформляется актом приемки с подписанием его обеими сторонами.

6.6.Муниципальный заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения отчетных документов, указанных в п. 6.2. настоящего контракта, направляет Исполнителю подписанные документы о приемке выполненных работ или мотивированный отказ.

6.7.В случае мотивированного отказа сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

7.Права и обязанности сторон

7.1. Муниципальный заказчик:

7.1.1.Обязан произвести оплату Исполнителю за выполненные работы по прокладке водопровода к жилому дому №2 по ул. Промышленная в городе Кургане.

7.1.2.Обязан проводить контроль за выполнением Исполнителем работ указанных в разделе 1 настоящего муниципального контракта. Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств.

7.1.3.Имеет право требовать своевременного и качественного выполнения работ.

7.2. Исполнитель:

7.2.1.Перед началом выполнения работ обязан оформить ордер на производство земляных работ, с согласованием производства работ с заинтересованными организациями на основании порядка производства земляных работ при строительстве и ремонте объектов, расположенных на территории города Кургана.

7.2.2.Обязан выполнить работы, в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта, локального сметного расчета (Приложение №1), а так же согласно Постановлений, ГОСТ, СНиП, Правил, Указаний и иных действующих нормативно-правовых актов и сдать их результаты Муниципальному заказчику в установленном порядке.

7.2.3.Поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пригодность для эксплуатации.

7.2.4.Несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за надлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устраняет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Срок гарантии устанавливается в течение 5 лет после завершения работ согласно ст. 755 ГК РФ.

7.2.5.Обеспечить общий порядок на объекте, охрану труда и технику безопасности.

8.Гарантии качества выполненных работ

8.1.Исполнитель гарантирует, что качество строительных материалов и конструкций используемых Исполнителем будут соответствовать спецификациям, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

8.2.Исполнитель гарантирует качество выполненной работы.

8.3.Гарантия не распространяется на участки, подвергшиеся химическому воздействию, преднамеренному повреждению со стороны третьих лиц или повреждение стихийными бедствиями.

8.4.Если в период гарантийного срока обнаруживаются как скрытые, так и явные недостатки выполненных работ, то гарантийный срок продлевается непосредственно на период устранения таких недостатков. В таком случае Исполнитель безвозмездно устраняет недостатки в срок, установленный соглашением сторон.

8.5.Наличие недостатков выполненных работ и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Исполнителя и Муниципального заказчика.

Муниципальный заказчик Исполнитель

____________________________Ю.В. Коев __________________________С.Л. Балахнин

9. Ответственность сторон

9.1.При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Р.Ф.

9.2.В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается муниципальным контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика.

9.3.Исполнитель несет ответственность перед Муниципальным заказчиком:

9.3.1.За недостатки построенного объекта, за нарушение сроков передачи его Заказчику и другие нарушения условий муниципального контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту, дефекты в гарантийном сроке и др.

9.3.2.За допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за не достижение указанных в технической документации показателей объекта строительства (ремонта или реконструкции).

9.4.При подключении нового водопровода к существующему водопроводу на Исполнителя возлагается ответственность за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности существующих инженерных сетей и сооружений.

10.Непреодолимая сила

(форс-мажорные обстоятельства)

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если неисполнение явилось следствием: стихийных явлений, в т.ч. наводнения, буря, противоправных действий посторонних лиц и иных внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

10.2.В случае возникновения стихийных явлений, срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а так же последствия, вызванные этими обстоятельствами.

10.3.Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту только при наличии вины в случаях, предусмотренных законом или настоящим контрактом.

11. Заключительные Положения

11.1.Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами контракта, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31.12.2010 года.

11.2.Контракт составлен в 4-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

11.3.Все спорные вопросы, при не достижении согласия в ходе переговоров, будут разрешаться в Арбитражном суде Курганской области в установленном законом порядке.

Муниципальный заказчик

Исполнитель

Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству

ООО «Курган-Пласт»

ИНН 4501011089 КПП 450101001

Р/с 40204810200000000463 в ГРКЦ ГУ

Банка России по Курганской области

БИК 043735001

Первый заместитель Руководителя Администрации города, директор Департамента

640004, г. Курган, ул. Омская, 133

тел: 600-161, факс: 600-162

ИНН

4501154538

КПП

450101001

Р/с

407028100000001323

в ОАО АКИБ «КУРГАН» г. Курган

БИК

043735830

Генеральный директор

м.п.

Ю.В. Коев

м.п.

С.Л. Балахнин

Управляющая делами

Администрации города Кургана

Н.А. Румянцева

Согласовано:

Начальник правового управления

Администрации города Кургана

Л.Н. Неупокоева

Заместитель Руководителя

Администрации города Кургана,

директор Департамента финансов

И.В. Зворыгин

Возврат к списку