Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 28.06.2010 № 6198 Об утверждении муниципального контракта № 13 от 21.06.2010г. на выполнение работ по капитальному ремонту берегоукрепления нижнего бьефа Курганского гидроузла в г. Кургане.


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  МУ МУ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Номер:  6198
Дата:  28.06.2010
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_28_»_________июня 2010_________ г. N__6198___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта13 от 21.06.2010г. на выполнение работ по капитальному ремонту берегоукрепления нижнего бьефа Курганского гидроузла в г. Кургане.

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный контракт № 13 от 21.06.2010г., заключенный между МУ г. Кургана «Управление капитального строительства» и ОАО «Промстрой» на выполнение работ по капитальному ремонту берегоукрепления нижнего бьефа Курганского гидроузла в г. Кургане стоимостью 48 026 560,50 рублей (прилагается).

2. Контроль за выполнением постановления возложить на Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана и Департамент финансов Администрации города Кургана.

Руководитель Администрации

города Кургана А. Якушев

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением

Администрации города Кургана

от 28.06.2010г. № 6198

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 13

на выполнение работ по капитальному ремонту берегоукрепления нижнего бьефа Курганского гидроузла в г. Кургане.

г. Курган «21» июня 2010 г.

Муниципальное учреждение г. Кургана «Управление капитального строительства» в лице директора Жижина А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик» и

ОАО «Промстрой» в лице генерального директора Абакумова О.Ю., действующего на основании Устава и свидетельства о допуске на выполнение работ № 1045076, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1.«Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» выполнить работы по капитальному ремонту берегоукрепления нижнего бьефа Курганского гидроузла в г. Кургане в соответствии с проектной документацией, разработанной ООО «Проектный институт «Зауралводпроект» и ведомости объемов работ, которая является неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта (Приложение № 1). «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению работ, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств субсидий федерального бюджета на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, бюджета города Кургана.

    1. Общая стоимость подрядных работ составляет в текущих ценах 48 026 560,50 (сорок восемь миллионов двадцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 50 коп. согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа (протокол № 36/2-ОА от 10.06.2010г. Лот № 2). Стоимость работ остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. Лимит бюджетных обязательств на 2010 год составляет 9 886 760,0 (девять миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят) рублей, в т.ч: 9 034 890,0 (девять миллионов тридцать четыре тысячи восемьсот девяносто) рублей - из федерального бюджета, 851 870,0 (восемьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят) рублей - из бюджета города Кургана.

1.3.Оплата работ производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.2 настоящего муниципального контракта и в пределах лимита бюджетных обязательств, предусмотренных в соответствующих бюджетах на последующий финансовый год.

2. Платежи и расчеты.

2.1.Расчеты за выполненные работы производятся «Муниципальным заказчиком» путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

2.2.Расчет с «Подрядчиком» производится на его расчетный счет по принятым актам выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, по счет-фактурам на выполненные работы в пределах лимита бюджетных обязательств на текущий финансовый год по мере выделения средств из федерального и городского бюджетов.

«Муниципальный заказчик»- _________________ «Подрядчик»-_____________________

3. Обязанности «Подрядчика».

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1.Выполнить работы в соответствии с проектом организации строительства течение 30 календарных месяцев:

  • дата начала работ: «01» июля 2010г.;

  • дата завершения работ: «14» декабря 2012г.

Датой завершения работ считается акт о вводе объекта в эксплуатацию (Приложение № 2).

3.1.2.Оформить правоустанавливающие документы безвозмездного срочного пользования земельным участком на период строительства объекта, получить разрешение на его строительство и ввод объекта в эксплуатацию.

3.1.3.Осуществить выполнение работ, указанных в Предмете настоящего муниципального контракта и сдать их «Муниципальному заказчику» в порядке, установленном СНиП и в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

3.1.4.Не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, предоставить на подпись «Муниципальному заказчику» справки формы КС-2, КС-3, счет-фактуры на выполненные работы и необходимую исполнительную документацию. В случае нарушения срока предоставления отчетных документов «Подрядчик» уплачивает «Муниципальному заказчику» пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от суммы, указанной в форме КС-3 за отчетный период.

3.1.5.Поставить на объект материалы, изделия и конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ.

3.1.6.Обеспечить общий порядок на объекте, охрану труда и технику безопасности.

3.1.7.Несет ответственность перед «Муниципальным заказчиком» за надлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устраняет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Срок гарантии устанавливается в течение 5 лет после завершения работ.

3.1.8.Осуществлять уборку и содержание объекта и примыкающей к нему территории, вывозку строительного мусора в период выполнения работ и после их завершения, обеспечить чистоту выезжающего строительного транспорта.

3.1.9.Несет ответственность за случайное уничтожение и (или) повреждение объекта до даты выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.1.10.За 5 дней до начала приемки завершенных по объекту работ передать «Муниципальному заказчику» исполнительную документацию и подтверждение о том, что данная документация полностью соответствует фактически выполненным работам.

3.1.11.Вывезти в недельный срок после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, инструменты, инвентарь, строительные материалы.

3.1.12.В случае, если «Муниципальным заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и за свой счет обязан устранить выявленные дефекты. В случае, если «Подрядчик» не устранит выявленные дефекты, «Муниципальный заказчик» имеет право привлечь для выполнения этих работ третьих лиц. В этом случае все расходы по устранению выявленных дефектов привлеченными лицами несет «Подрядчик». Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения выявленных дефектов.

3.1.13.В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

3.1.14.В течение 20 календарных дней после заключения муниципального контракта предоставить «Муниципальному заказчику» график производства работ, разработанный на основании лимита бюджетных обязательств на текущий финансовый год. График производства работ на следующий год предоставляется «Муниципальному заказчику» в течение 20 календарных дней после заключения дополнительного соглашения к муниципальному контракту на основании лимита бюджетных обязательств на последующий финансовый год.

3.2. «Подрядчик» имеет право:

3.2.1.Привлекать за свой счет субподрядчиков для выполнения необходимых по муниципальному контракту работ.

4. Обязанности «Муниципального заказчика».

    1. «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1.В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2.Обеспечить «Подрядчика» проектно-сметной документацией, утвержденной в установленном порядке.

4.1.3.Осуществлять контроль и строительный надзор за соответствием работ нормативным документам, действующим в строительстве.

4.1.4.Осуществлять приемку выполненных работ по актам формы КС-2 и КС-3 в течение 5 дней после предоставления их «Подрядчиком» или направить ему мотивированный отказ.

4.1.5.Оплатить выполненные «Подрядчиком» работы.

    1. «Муниципальный заказчик» имеет право:

4.2.1. Требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

4.2.2. Представитель «Муниципального заказчика» имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

5. Приемка работ.

5.1.Приемка выполненных работ по актам формы КС-2 и КС-3 осуществляется «Муниципальным заказчиком» по фактически выполненным работам в соответствии с объемами, расценками и индексами удорожания, включенными в смету, т.е. фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и расценкам (в том числе включая материалы, учтенные соответствующей расценкой), включенным в смету, но не выше цены, указанной в п.1.2 контракта.

5.2.«Муниципальный заказчик» организует и осуществляет приемку результата законченных «Подрядчиком» работ в течение 5 дней с момента письменного уведомления «Подрядчика» о законченных работах. Сдача законченных по объекту работ оформляется актом, указанным в п.3.1.1 муниципального контракта.

6. Обстоятельства непреодолимой силы.

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

6.2.Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

«Муниципальный заказчик»-_________________ «Подрядчик»-_____________________

6.3.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

7. Расторжение муниципального контракта.

7.1.Расторжение муниципального контракта возможно по соглашению сторон или по решению суда в соответствии с действующим законодательством.

7.2.Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

8. Срок действия муниципального контракта.

8.1.Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств, но не позднее срока, указанного в п.3.1.1 настоящего контракта. Муниципальный контракт пролонгируется путем оформления дополнительных соглашений на основании лимита бюджетных обязательств, предусмотренных в соответствующих бюджетах на последующий финансовый год.

9. Особые условия.

9.1. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

9.2.Все изменения и дополнения к муниципальному контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

9.3.При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются нормативными актами по вопросам капитального строительства, нормами действующего законодательства РФ.

9.4.Стороны обязуются ставить друг друга в известность об изменении юридического (почтового) адреса и (или) банковских реквизитов в течение трех дней. В случае не выполнения данного условия на виновную сторону возлагается весь риск связанных с этим последствий и она теряет право предъявления претензий к противоположной стороне.

9.5.Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются, прежде всего, путем переговоров и только при не достижении согласия - через Арбитражный суд Курганской области.

9.6.Настоящий муниципальный контракт составлен в пяти подлинных экземплярах.

Приложение № 1 - ведомость объемов работ.

Приложение № 2 - акт ввода объекта в эксплуатацию.

10. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - 640000, г. Курган, ул. Кирова, 85/1.

р/с № 40204810200000000463 УФК по Курганской области (ДФ Администрации г. Кургана - МУ «УКС»)

к/с № 30101810100000000650 ИНН 4501154295 КПП 450101001 БИК 043735001

«Подрядчик» - 640000, г. Курган, ул. К. Мяготина, 124-а.

р/с № 40702810932000016794 в Курганском ОСБ № 8599 г. Курган

к/с № 30101810100000000650 ИНН 4501114535 КПП 450101001 БИК 045735650

«Муниципальный заказчик»

Директор МУ г. Кургана

«Управление капитального строительства» А.В.Жижин

«Подрядчик»

Генеральный директор ОАО «Промстрой» О.Ю.Абакумов

Управляющая делами Администрации

города Кургана Н.А.Румянцева

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации города Кургана,

директор Департамента финансов

Администрации города Кургана И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку