Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 06.07.2010 № 6494 Об утверждении муниципального контракта №34 от 18 июня 2010 г. на монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в МДОУ Детский сад № 138


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  ДСП ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Номер:  6494
Дата:  06.07.2010
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_06_»_________июля 2010_________ г. N__6494___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта №34 от 18 июня 2010 г. на монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в МДОУ "Детский сад № 138"

В соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и протоколом Единой комиссии по размещению муниципального заказа № 35/2-ОА от 07 июня 2010г. Администрация города Кургана постановляет:

1. Утвердить муниципальный контракт № 34 от 18.06.2010 года на монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в МДОУ «Детский сад №138» заключенный между МУ «Центр бухгалтерского учета детских садов №4», МДОУ «Детский сад №138», МУ г. Кургана «Управление капитального строительства» и ООО Производственная компания «Экос» стоимостью 395986,53 рублей за счет средств бюджета города Кургана.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на Департамент социальной политики Администрации города Кургана и Департамент финансов Администрации города Кургана.

Руководитель Администрации города Кургана

А.Якушев

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением

Администрации города Кургана

от 06.07.2010г. № 6494

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 34

на монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в МДОУ «Детский сад № 138».

г. Курган «18 » июня 2010 г.

Муниципальное учреждение «Центр бухгалтерского учета детских садов № 4» в лице директора Поповой Н.Н., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик»,

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 138» в лице заведующей СтаростинойН.Я., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Получатель»,

Муниципальное учреждение г. Кургана «Управление капитального строительства» в лице директора Жижина А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Учреждение» и

ООО Производственная компания «Экос» в лице директора Валитова Эдуарда Викторовича, действующего на основании Устава и лицензии №8-2/01225 от 31.03.2010 г., именуемое в дальнейшем «Подрядчик» заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1.«Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» выполнить монтаж автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в МДОУ «Детский сад № 138» («Получателя») в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной ООО «НПО «Аудит-Гарант» и ведомостью объемов работ, которая является неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта (Приложение № 1).

«Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению работ, «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города Кургана, а «Учреждение» осуществляет технический надзор, т.е контроль за ходом и качеством выполняемых работ, приемку работ на объекте на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

    1. Стоимость работ составляет 395986,53 (Триста девяносто пять тысяч девятьсот восемьдесят шесть рублей 53 копейки) руб. согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа (протокол № 35/2-ОА от 07.06.2010г.).

1.3.Оплата работ производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.2 настоящего муниципального контракта.

2. Платежи и расчеты.

2.1.Расчеты за выполненные работы производятся «Муниципальным заказчиком» путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

2.2.Расчет с «Подрядчиком» производится на его расчетный счет по принятым актам выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, по счет-фактурам на выполненные работы в 2010 году за счет средств бюджета города Кургана.

3. Обязанности «Подрядчика».

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1.Выполнить работы в течение 25 календарных дней (начало выполнения работ в июне 2010 года):

  • дата начала работ: «18» июня 2010г;

  • дата завершения работ: «12» июля 2010г.

«Муниципальный заказчик»-___________________ «Получатель»-_______________________

«Учреждение» - ________________ «Подрядчик» - _______________________

Датой завершения работ считается акт выполненных работ (Приложение № 2).

3.1.2.Осуществить выполнение работ, указанных в Предмете настоящего муниципального контракта и сдать их «Учреждению», «Муниципальному заказчику» и «Получателю» в порядке, установленном СНиП и в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

3.1.3.Не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, предоставить на подпись «Муниципальному заказчику» и «Учреждению» справки формы КС-2, КС-3, счет-фактуры на выполненные работы и необходимую исполнительную документацию.

3.1.4.Поставить на объект материалы, изделия и конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ и выполнить работы собственными силами без привлечения субподрядных организаций.

3.1.5.Обеспечить общий порядок на объекте, охрану труда и технику безопасности.

3.1.6.Несет ответственность перед «Муниципальным заказчиком», «Получателем» и «Учреждением» за надлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устраняет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Срок гарантии устанавливается в течение 5 лет после завершения работ согласно ст. 755 ГК РФ.

3.1.7.Осуществлять уборку и содержание объекта и примыкающей к нему территории, вывозку строительного мусора в период выполнения работ и после их завершения.

3.1.8.За 5 дней до начала приемки завершенных по объекту работ передать «Учреждению» исполнительную документацию и подтверждение о том, что данная документация полностью соответствует фактически выполненным работам.

3.1.9.Вывезти в недельный срок после подписания акта приемки выполненных работ за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, инструменты, инвентарь, строительные материалы.

3.1.10.В случае, если «Муниципальным заказчиком», «Получателем» и «Учреждением» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и за свой счет обязан устранить выявленные дефекты. В случае, если «Подрядчик» не устранит выявленные дефекты, «Муниципальный заказчик» имеет право привлечь для выполнения этих работ третьих лиц. В этом случае все расходы по устранению выявленных дефектов привлеченными лицами несет «Подрядчик».

3.1.11.В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

4. Обязанности «Муниципального заказчика».

    1. «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1.В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2.Обеспечить «Подрядчика» и «Учреждение» проектно-сметной документацией, утвержденной в установленном порядке.

4.1.3.Оплатить выполненные «Подрядчиком» работы.

5. Обязанности «Учреждения».

    1. «Учреждение» обязано:

5.1.1.В течение 3 дней после получения от «Муниципального заказчика» подлинного экземпляра муниципального контракта и утвержденной проектно-сметной документации назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Учреждения».

5.1.2.Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием работ нормативным документам, действующим в строительстве, подписывать соответствующие документы и передавать их «Муниципальному заказчику».

5.1.3.Осуществлять приемку выполненных работ по актам формы КС-2 и КС-3 в течение 5 дней после предоставления их «Подрядчиком» или направить ему мотивированный отказ.

5.2. «Учреждение» имеет право:

5.2.1. Требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

«Муниципальный заказчик»-____________________ «Получатель»-_______________________

«Учреждение» - _________________ «Подрядчик» - _______________________

5.2.2. Представитель технического надзора «Учреждения» имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

6. Обязанности «Получателя».

6.1. В течение 3 дней после подписания настоящего контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Получателя».

6.2. Обеспечить доступ к объекту выполнения работ.

6.3. Информировать «Муниципального заказчика» и «Учреждение» об обстоятельствах, которые могут привести к ненадлежащему исполнению «Подрядчиком» своих обязательств.

7. Приемка работ.

7.1.Приемка выполненных работ по актам формы КС-2 и КС-3 осуществляется «Учреждением» с участием «Муниципального заказчика» и «Получателя» по фактически выполненным работам в соответствии с объемами, расценками и индексами удорожания, включенными в смету, т.е. фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и расценкам (в том числе включая материалы, учтенные соответствующей расценкой), включенным в смету, но не выше цены, указанной в п.1.2 контракта.

7.2.«Учреждение», «Получатель» и «Муниципальный заказчик» организуют и осуществляют приемку результата законченных «Подрядчиком» работ в течение 5 дней с момента письменного уведомления «Подрядчика» о законченных работах. Сдача законченных по объекту работ оформляется актом, указанным в п.3.1.1 муниципального контракта.

8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

8.2.Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.3.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

9. Расторжение муниципального контракта.

9.1.Расторжение муниципального контракта возможно по соглашению сторон или по решению суда в соответствии с действующим законодательством.

9.2.Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

10. Срок действия муниципального контракта.

10.1.Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует в течение текущего финансового года. Оплата выполненных по контракту работ может осуществляться в 2011 году при условии заключения сторонами дополнительного соглашения.

11. Особые условия.

11.1.Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного аукциона.

11.2.При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются нормативными актами по вопросам капитального строительства, нормами действующего законодательства РФ.

«Муниципальный заказчик»-____________________ «Получатель»-_______________________

«Учреждение» - _________________ «Подрядчик» - _______________________

11.3.Стороны обязуются ставить друг друга в известность об изменении юридического (почтового) адреса и (или) банковских реквизитов в течение трех дней. В случае не выполнения данного условия на виновную сторону возлагается весь риск связанных с этим последствий и она теряет право предъявления претензий к противоположной стороне.

11.4.Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются, прежде всего, путем переговоров и только при не достижении согласия - через Арбитражный суд Курганской области.

11.5.Настоящий муниципальный контракт составлен в пяти подлинных экземплярах.

Приложение № 1 - ведомость объемов работ - 1 экз;

Приложение № 2 - акт выполненных работ.

12. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - 640000, г. Курган, ул. Урицкого, 102.

«Получатель» - 640023, г. Курган, 6 микрорайон, 8.

«Учреждение» - 640000, г. Курган, ул. Кирова, 85/1.

«Подрядчик» - 454119, г.Челябинск, Копейское шоссе, д.44

«Муниципальный заказчик»

640000, г. Курган, ул. Урицкого 102

р/с 40204810200000000463 УФК по Курганской области (ФКК Администрации г. Кургана, МУ «Центр бухгалтерского учета детских садов №4»)

л/с 02433010080 открыт в ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл. г. Курган

ИНН 4501027392 КПП 450101001

Директор МУ

«Центр бухгалтерского учета детских садов № 4» Н.Н.Попова

«Получатель»

Заведующая МДОУ«Детский сад № 138» Н.Я. Старостина

«Учреждение»

Директор МУ г. Кургана

«Управление капитального строительства» А.В.Жижин

«Подрядчик»

454119, г.Челябинск, Копейское шоссе, д.44

р/с 40702810007120003286 Ленинский филиал ОАО»Челиндбанк», г. Челябинск

к/с 30101810400000000711

ИНН 7449093691 КПП 744901001

БИК 047501711

Директор ООО Производственная компания «Экос» Э.В.Валитов

Управляющая делами Администрации

города Кургана Н.А.Румянцева

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации города Кургана,

директор Департамента финансов

Администрации города Кургана И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку