Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 03.08.2010 № 7474 Об утверждении муниципального контракта на выполнение работ по прочистке бесхозяйных аварийных сетей канализации в районе жилого дома №32 по ул. К.Мяготина в г. Кургане


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  *ДЖКХ ОТДЕЛ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Номер:  7474
Дата:  03.08.2010
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_03_»_______августа 2010________ г. N__7474___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта на выполнение работ по прочистке бесхозяйных аварийных сетей канализации в районе жилого дома №32 по ул. К.Мяготина в г. Кургане

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.6 ч.2 ст.55 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный контракт № 131 от 10.11.2009г. на выполнение работ по прочистке бесхозяйных аварийных сетей канализации в районе жилого дома № 32 по ул.К.Мяготина в г. Кургане между Департаментом по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству Администрации города Кургана и МУП «Курганводоканал» (прилагается).

2. Департаменту по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству оплатить работы за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана по статье «Мероприятия в области коммунального хозяйства».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству и Департамент финансов Администрации города Кургана.

Руководитель Администрации

города Кургана А.Якушев

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением Администрации

города Кургана

от «03»__08_ 2010_г.№_7474_

Муниципальный контракт № 131

на выполнение работ по прочистке бесхозяйных аварийных сетей канализации в районе жилого дома № 32 по ул.К.Мяготина в г.Кургане

г.Курган 10.11.2009г.

Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству, в лице первого заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента Коева Юрия Валерьевича, действующего на основании Положения о Департаменте, именуемый в дальнейшем Муниципальный заказчик, и МУП «Курганводоканал», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице исполняющего обязанности генерального директора Коробова Павла Владимировича, действующего на основании Устава, руководствуясь п.6 ч.2 ст. 55 Федерального Закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и акта обследования аварии 26 от 10.11.2009г., заключили настоящий Муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1.Исполнитель принимает на себя обязательство на выполнение работ по прочистке бесхозяйных аварийных сетей канализации в районе жилого дома № 32 по ул.К.Мяготина в г.Кургане в соответствии с локальным сметным расчетом (прилагается), а Муниципальный заказчик оплачивает выполненные работы за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана на 2009 год.

2.Стоимость работ

2.1.Стоимость работ по настоящему контракту составляет 13 830 руб. (Тринадцать тысяч восемьсот тридцать) рублей.

3.Порядок приёмки работ и условия расчётов и платежей

3.1.Муниципальный заказчик производит оплату Исполнителю за выполненные работы по прочистке бесхозяйных аварийных сетей канализации, в районе жилого дома № 32 по ул.К.Мяготина в г.Кургане, на основании акта выполненных работ, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств на лицевой счёт Муниципального заказчика.

3.2.Приемка работ осуществляется Муниципальным заказчиком по фактически выполненным работам, в соответствии с условиями данного муниципального контракта, т.е. фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и тарифам, включенным в локальный сметный расчет (в т.ч., включая и материалы, учтенные соответствующей расценкой, включенных в локально-сметный расчет), но не выше цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

3.3.Оплата за выполненные работы Исполнителю производится Муниципальным заказчиком, на основании актов выполненных работ, по мере поступления средств из бюджета города Кургана.

3.4.Не позднее 5 рабочих дней, после сдачи выполненных работ Муниципальному заказчику, Исполнитель предоставляет на подпись Муниципальному заказчику справки формы КС-2, КС-3 и счет-фактуру на выполненные работы.

4.Сроки выполнения работ

4.1. Исполнитель приступает к выполнению работ по устранению аварии 11.11.2009г.

4.2. Исполнитель в срок до 12.11.2009г. выполняет работы по устранению аварии.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Муниципальный заказчик:

5.1.1.Обязан произвести оплату Исполнителю за выполненные работы по прочистке бесхозяйных аварийных сетей канализации в районе жилого дома №32 по ул.К.Мяготина в г.Кургане.

5.1.2.Имеет право требовать своевременного и качественного выполнения работ.

5.2. Исполнитель:

5.2.1.Обязан выполнить работы в соответствии с прилагаемым локальным сметным расчетом, ГОСТ, СНиП и иными действующими правовыми актами.

5.2.2.Поставить на объект необходимые материалы и специализированную технику, необходимые для производства работ.

5.2.3.Обеспечить общий порядок на объекте, охрану труда и технику безопасности.

5.2.4.В случае, если Муниципальным заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами и за счет собственных средств обязан в согласованный с Муниципальным заказчиком срок устранить выявленные дефекты для обеспечения надлежащего качества работ.

5.3.Самостоятельно организует производство работ в соответствии со сроками, указанными в п. 4. настоящего контракта.

6. Ответственность сторон

6.1.При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, Исполнитель обязан оплатить Муниципальному заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, и начинается со следующего дня, после истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

6.3.Исполнитель несет ответственность перед Муниципальным заказчиком:

6.3.1.За ненадлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устраняет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

6.4.Исполнитель несет ответственность за достоверность предоставляемой информации в части расчетов в соответствии с законодательством.

7. Заключительные Положения

7.1.Контракт вступает в силу с момента подписания контракта, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31.12.2009 года. Оплата выполненных работ по контракту возможна в 2010 году.

7.2. Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

7.3. Все спорные вопросы, при не достижении согласия в ходе переговоров, будут разрешаться в Арбитражном суде в установленном законном порядке.

7.4. Уступка права требования задолженности по настоящему контракту без согласия Муниципального заказчика не допускается.

Департамент по управлению Муниципальное унитарное

Жилищно-коммунальным хозяйством предприятие города Кургана

и благоустройству города Кургана «Курганводоканал»

ИНН 45010111089 КПП 450101001 ИНН 4501095152 КПП 450101001

Р/с 40204810200000000463 в ГРКЦ ГУ Р/с 40702810132000130836

Банка России по Курганской области Р/с 30101810100000000650

БИК 043735001 БИК 043735650

В Курганском ОСБ № 8599 г.Курган

Банк» БИК 043735801

Первый заместитель Руководителя Исполняющий обязанности

Администрации города, директор генерального директора

Департамента по управлению жилищно-

Коммунальным хозяйством и благоустройству

________________Ю.В.Коев ___________________П.В.Коробов

Управляющая делами

Администрации города Н.А.Румянцева

Согласовано:

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Заместитель Руководителя

Администрации города Кургана

Директор Департамента Финансов И.В.Зворыгин

Муниципальный заказчик

Исполнитель

Возврат к списку