Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 13.09.2010 № 8668 Об утверждении муниципального контракта № 18 от 27.07.2010г. на выполнение работ по сносу аварийных жилых домов в г. Кургане.


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  МУ МУ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Номер:  8668
Дата:  13.09.2010
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_13_»_______сентября 2010_______ г. N__8668___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта18 от 27.07.2010г. на выполнение работ по сносу аварийных жилых домов в г. Кургане.

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный контракт № 18 от 27.07.2010г., заключенный между МУ г. Кургана «Управление капитального строительства» и ООО Строительная Компания «Гарант» на выполнение работ по сносу аварийных жилых домов в г. Кургане стоимостью 995 000,0 рублей (прилагается).

2. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента городского хозяйства Администрации города Кургана Коева Ю.В. и заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента финансов Администрации города Кургана Зворыгина И.В.

Руководитель Администрации

города Кургана А. Якушев

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением

Администрации города Кургана

от 13.09.2010г. № 8668

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 18

на выполнение работ по сносу аварийных жилых домов в г. Кургане.

г. Курган «27» июля 2010 г.

Муниципальное учреждение г. Кургана «Управление капитального строительства» в лице директора Жижина А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик» и

ООО Строительная Компания «Гарант» в лице директора Сиврикова В.В., действующего на основании Устава и свидетельства о допуске на выполнение работ № 759 от 14.04.2010г., именуемое в дальнейшем «Генподрядчик» заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1.«Муниципальный заказчик» поручает «Генподрядчику» выполнить работы по сносу аварийных жилых домов в г. Кургане в соответствии с перечнем аварийных домов (Приложение № 1) и техническим заданием (Приложение № 2), которые являются неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта. «Генподрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению работ, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города Кургана.

    1. Общая стоимость работ составляет в текущих ценах 995 000,0 (девятьсот девяносто пять тысяч) согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа (протокол № 54/2-ОА от 12.07.2010г.).

1.3.Оплата работ производится «Муниципальным заказчиком» «Генподрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.2 настоящего муниципального контракта.

2. Платежи и расчеты.

2.1.Расчеты за выполненные работы производятся «Муниципальным заказчиком» путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Генподрядчика».

2.2.Расчет с «Генподрядчиком» производится на его расчетный счет по принятым актам выполненных работ по форме КС-3 и счет-фактурам на выполненные работы по мере выделения средств из городского бюджета.

3. Обязанности «Генподрядчика».

3.1. «Генподрядчик» обязан:

3.1.1.Выполнить работы в течение 25 календарных дней:

  • дата начала работ: «28» июля 2010г.;

  • дата завершения работ: «21» августа 2010г.

Датой завершения работ считается акт приемки выполненных работ (Приложение № 3).

3.1.2.Осуществить выполнение работ, указанных в Предмете настоящего муниципального контракта и сдать их «Муниципальному заказчику» в соответствии с настоящим муниципальным контрактом

3.1.3.Перед началом работ выполнить обследование объектов.

3.1.4.Поставить на объекты строительную технику, механизмы, транспортные средства, инструменты и инвентарь, необходимые для производства работ.

3.1.5.Обеспечить общий порядок на объектах, охрану труда и технику безопасности, противопожарной безопасности и охраны окружающей природной среды.

«Муниципальный заказчик»- _____________________ «Генподрядчик» - __________________

В случае причинения ущерба имуществу или здоровью третьих лиц в результате несоблюдения правил, технологии выполнения работ, возмещение ущерба производится за счет средств «Генподрядчика».

3.1.6.Выполнить работы по сносу аварийного жилья методом обрушения, после сноса произвести планировку площадок.

3.1.7.Не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, предоставить на подпись «Муниципальному заказчику» справки формы КС-3, счет-фактуры на выполненные работы и необходимую документацию, относящуюся к выполненным работам.

3.1.8.Нести ответственность перед «Муниципальным заказчиком» за надлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устранить дефекты, выявленные в течение гарантийного срока, который составляет 3 года с даты сдачи работ.

3.1.9.Осуществлять содержание объектов и примыкающей к нему территории, вывозку строительного мусора в период выполнения работ и после их завершения, обеспечить чистоту выезжающего транспорта.

3.1.10.Вывезти в трехдневный срок после подписания акта о приемке работ за пределы объектов принадлежащие ему строительную технику, механизмы, инструменты и инвентарь.

3.1.11.В случае, если «Муниципальным заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Генподрядчик» своими силами и за свой счет обязан устранить выявленные дефекты. В случае, если «Генподрядчик» не устранит выявленные дефекты, «Муниципальный заказчик» имеет право привлечь для выполнения этих работ третьих лиц. В этом случае все расходы по устранению выявленных дефектов привлеченными лицами несет «Генподрядчик». Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения выявленных дефектов.

3.1.12.В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Генподрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

3.2. «Генподрядчик» имеет право:

3.2.1.Привлекать за свой счет субподрядчиков.

3.2.2.Использовать по своему усмотрению пригодные к применению материалы, полученные от разборки домов.

4. Обязанности «Муниципального заказчика».

    1. «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1.В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2.Передать объекты для выполнения работ по акту «Генподрядчику».

4.1.3.Осуществлять контроль и строительный надзор за соответствием работ нормативным документам, действующим в строительстве.

4.1.4.Осуществлять приемку выполненных работ по актам формы КС-3 в течение 5 дней после предоставления их «Генподрядчиком» или направить ему мотивированный отказ.

4.1.5.Оплатить выполненные «Генподрядчиком» работы.

    1. «Муниципальный заказчик» имеет право:

4.2.1. Требовать от «Генподрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

4.2.2. Представитель «Муниципального заказчика» имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

5. Приемка работ.

5.1.Приемка выполненных работ осуществляется «Муниципальным заказчиком» по актам формы КС-3 по фактически выполненным работам, но не выше цены, указанной в п.1.2 контракта.

5.2.«Муниципальный заказчик» организует и осуществляет приемку результата законченных «Генподрядчиком» работ в течение 5 дней с момента письменного уведомления «Генподрядчика» о законченных работах. Сдача законченных по объекту работ оформляется актом, указанным в п.3.1.1 муниципального контракта.

«Муниципальный заказчик»- __________________ «Генподрядчик» - __________________

6. Обстоятельства непреодолимой силы.

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием

обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

6.2.Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

6.3.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

7. Расторжение муниципального контракта.

7.1.Расторжение муниципального контракта возможно по соглашению сторон или по решению суда в соответствии с действующим законодательством.

7.2.Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

8. Срок действия муниципального контракта.

8.1.Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует в течение текущего финансового года. Оплата выполненных по контракту работ может осуществляться в 2011 году при условии заключения сторонами дополнительного соглашения.

9. Особые условия.

9.1. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

9.2.Все изменения и дополнения к муниципальному контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

9.3.При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются нормативными актами по вопросам капитального строительства, нормами действующего законодательства РФ.

9.4.Стороны обязуются ставить друг друга в известность об изменении юридического (почтового) адреса и (или) банковских реквизитов в течение трех дней. В случае не выполнения данного условия на виновную сторону возлагается весь риск связанных с этим последствий и она теряет право предъявления претензий к противоположной стороне.

9.5.Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются, прежде всего, путем переговоров и только при не достижении согласия - через Арбитражный суд Курганской области.

9.6.Настоящий муниципальный контракт составлен в пяти подлинных экземплярах.

Приложение № 1 - перечень аварийных жилых домов, подлежащих сносу.

Приложение № 2 - техническое задание.

Приложение № 3 - акт приемки выполненных работ.

10. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - 640000, г. Курган, ул. Кирова, 85/1.

УФК по Курганской области (ДФ Администрации г. Кургана - МУ «УКС»)

р/с № 40204810200000000463 л./сч 951010590 ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл.

г. Курган ИНН 4501154295 КПП 450101001 БИК 043735001

«Подрядчик» - 454081, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Либединского, 37-49.

р/с № 40702810172190115610 в Челябинском ОСБ № 8597 г. Челябинск

к/с № 30101810700000000602 ИНН 7447116939 КПП 744701001 БИК 047501602

«Муниципальный заказчик»- __________________ «Генподрядчик» - __________________

«Муниципальный заказчик»

Директор МУ г. Кургана

«Управление капитального строительства» А.В.Жижин

«Генподрядчик»

Директор ООО

Строительная Компания «Гарант» В.В.Сивриков

Управляющая делами Администрации

города Кургана Н.А.Румянцева

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации города Кургана,

директор Департамента финансов

Администрации города Кургана И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку