Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 19.01.2009 № 197 Об утверждении муниципального контракта на выполнение рабочего проекта «Пожарная сигнализация, системы оповещения» по МОУ «Средняя общеобразовательная школа №38» г. Кургана


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  ДСП ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Номер:  197
Дата:  19.01.2009
Статус:  Действует
Вносились изменения:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация города Кургана от 26.02.2009 N 1636 О внесении изменения в Постановление Администрации города Кургана от 19 января 2009 года № 197 « Об утверждении муниципального контракта № 21 на выполнение рабочего проекта «Пожарная сигнализация, системы оповещения» по МОУ г.Кургана «Средняя общеобр

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_19_»________января 2009________ г. N___197___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта на выполнение рабочего проекта «Пожарная сигнализация, системы оповещения» по МОУ «Средняя общеобразовательная школа №38» г. Кургана

В соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005г «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», протоколом Единой комиссии по размещению муниципального заказа №289/2-ОА от 01.12.2008г Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить муниципальный контракт №21 на выполнение рабочего проекта «Пожарная сигнализация, системы оповещения» по МОУ «Средняя общеобразовательная школа №38» г. Кургана между Муниципальным учреждением «Центр бухгалтерского учета школ №3», МОУ г. Кургана «Средней общеобразовательной школой №38», ООО «Барьер» в сумме 123200 рублей 00 копеек. Источник финансирования - средства субсидии на проведение ремонтов и оснащение школ и детских садов.

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент социальной политики.

Руководитель Администрации

города Кургана А.Якушев

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением Администрации

города Кургана

от 19 января 2009г.№ 197

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №21

на выполнение рабочего проекта

«Пожарная сигнализация, системы оповещения» по МОУ «Средняя общеобразовательная школа №38 » г. Кургана

г.Курган «15» декабря 2008 года.

Муниципальное учреждение «Центр бухгалтерского учета школ №3», в лице директора Ждановой С.Ю., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», МОУ «Средняя общеобразовательная школа №38 в лице директора Предеина Ю.Л., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Получатель», и исполнитель муниципального заказа ООО «Барьер» в лице генерального директора Харланова Е.А.,действующей на основании Устава и лицензии №1/09813 от 10.05.2006года,и именуемый в дальнейшем «Подрядчик», заключили настоящий муниципальный контракт нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта.

1.1 Предметом настоящего муниципального контракта является выполнение проектных

работ по разработке рабочего проекта «Пожарная сигнализация, система оповещения» по МОУ «Средняя общеобразовательная школа №38» согласно задание

на проектирование (приложение №1) и сметы на проектные работы (приложение №2).

1.2 «Подрядчик» принимает на себя обязанность по разработке рабочего проекта, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы, согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа (протокол № 289/2-ОА от 1.12.2008 года.)

2. Обязанности «Подрядчика».

    1. Выполнить рабочий проект в соответствии с заданием на проектирование, СНиП.

в соответствии с настоящим контрактом.

2.2 Окончание работ по проектированию не позднее 30 дней с момента получения

аванса на расчетный счет подрядчика.

2.3 Передать «Получателю» готовую проектную документацию по

акту сдачи-приемки работ.

2.4 «Подрядчик» не вправе передавать проектную документацию другим лицам без

согласия «Получателя».

2.5 «Подрядчик» обязан безвозмездно внести изменения в разработанную проектно-

сметную документацию по замечаниям госэкспертизы и «Получателя» в процессе

строительства объекта.

3. Обязанности «Получателя».

3.1 Выдать «Подрядчику» необходимые исходные данные для разработки проектно-

сметной документации.

    1. В течении 10-ти дней после получения проектной документации «Получатель»

обязан ее рассмотреть и подписать акт сдачи-приемки работ либо направить в

адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. В случае мотивированного отказа

«Получателя» от приемки проектной документации сторонами составляется

двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения

4. Цена муниципального контракта и порядок расчетов.

4.1. Цена муниципального контракта составляет: 123200,00 (Сто двадцать три тысячи

двести руб.00 коп.), в том числе НДС 18790,00 (Восемнадцать тысяч семьсот

девяноста руб.00 коп. )

    1. Расчеты за выполнение работы производятся по мере выделения средств за счет

субсидии на проведение ремонтов и оснащение школ и детских садов «Муниципальный заказчик» в течении 15 дней

после подписания контракта обязан перечислить «Подрядчику» аванс в размере

30% от стоимости проектных работ.

4.3 Окончательный расчет за выполненные работы производится после положительно-

го заключения госэкспертизы (в случае необходимости проведения), подписанного

акта сдачи-приемки выполненных работ и выставленного «Подрядчиком» счета-

фактуры, по мере выделения средств за счет субсидии на проведение ремонтов и

и оснащение школ и детских садов в 2009 году.

5. Порядок сдачи и приемки работ.

5.1 После завершения работ «Подрядчик» передает «Получателю»

проектную документацию в 5-ти экземплярах, акт сдачи-приемки проектной

документации и счет-фактуру на выполненные работы.

5.2 «Получатель» в течении 10 дней после рассмотрения проектно-сметной

документации, при обнаружении некомплектности, ошибки или несоответствия документации заданию «Получатель», в адрес «Подрядчика» направляется мотивированный отказ с перечнем необходимых доработок со сроками их выполнения.

5.3 «Подрядчик» при наличии замечаний обязан безвозмездно внести исправления в

проектно-сметную документацию в сроки, указанные в двухстороннем акте.

6. Ответственность сторон.

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

муниципального контракту стороны несут ответственность согласно действующе-

му законодательству РФ.

6.2 В случае нарушения сроков выполнения работ по муниципальному контракту

«Исполнитель» уплачивает «Муниципальному заказчику» пени в размере 0,1% от

суммы муниципального контракта за каждый день просрочки.

6.3 Споры по настоящему муниципальному контракту разрешаются сторонами

прежде всего путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в

Арбитражном суде Курганской области.

6.4 При одностороннем расторжении муниципального контракта со стороны «Муни-

ципального заказчика», последний обязуется оплатить «Подрядчику» стоимость

фактически выполненных работ, оформленных актами сдачи-приемки готовой

продукции по мере выделения средств за счет субсидии на проведение ремонтов и

оснащение школ и детских садов в 2009 году.

  1. Форс-мажор.

7.1 Стороны не несут ответственности, предусмотренной в муниципальном контракте,

если невозможность выполнения ими условий муниципального контракта наступила в силу форс-мажорных обстоятельств. При наступлении форс-мажора исполнение может быть без каких-либо санкций по отношению к пострадавшей стороне приостановлено на время действия и ликвидации его последствий.

8. Срок действия муниципального контракта.

8.1 Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2009 г.

8.2 К настоящему муниципальному контракту прилагается:

- задание на проектирование

-смета на проектные работы

9. Адрес и реквизиты сторон.

«Муниципальный заказчик» - МУ «Центр бухгалтерского учета школ №3»

640018 г.Курган ул.Советская 152

ИНН/КПП 4501011145/450101001

р/с40204810200000000463 л/с02091091012

ГРКУ ГУ Банка России по Курганской обл.

г.Курган

ООО «Барьер» 640023 г.Курган,3 мкр-н.,1А ИНН 4510020467

«Подрядчик» КПП 450101001 ОКПО 70578108 ОГРН 1054527011550

. р/с 407028109320001084660к/с 30101810100000000650

БИК 043735650 Курганское ОСБ № 8599 г.Курган

«Получатель» - МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38»

640000 г. Курган, ул. Гоголя, 107-А ИНН 4501032402

«Муниципальный заказчик»

Директор МУ «ЦБУШ № 3» С.Ю.Жданова

«Получатель»

Директор МОУ г.Кургана

«Средняя общеобразовательная школа№38» Ю.Л.Предеин

«Подрядчик»

Генеральный директор ООО «Барьер» Е.А.Харланов

Управляющая делами

Администрации города Кургана В.Б. Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Администрации

города Кургана, председатель

Финансово-казначейского Комитета И.В. Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н. Неупокоева

Возврат к списку