Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 21.01.2009 № 267 Об утверждении муниципального контракта №25 от «23» декабря 2008 года на ремонт помещений 2-го терапевтического отделения МУ «Городская больница №4» по ул. Краснодонская, 15 в г. Кургане


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  ДСП ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Номер:  267
Дата:  21.01.2009
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_21_»________января 2009________ г. N___267___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта №25 от «23» декабря

2008 года на ремонт помещений 2-го терапевтического отделения МУ «Городская больница №4» по ул. Краснодонская, 15 в г. Кургане

В соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», протоколом Единой комиссии по размещению муниципального заказа №358-К от 16 декабря 2008 года, Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить муниципальный контракт № 25 от «23» декабря 2008г. на ремонт помещений 2-го терапевтического отделения МУ «Городская больница №4» по ул. Краснодонская, 15 в г. Кургане между МУ «Городская больница №4», МУП «УКС Администрации г.Кургана» и ООО «Новострой» в сумме 381000,83 рублей. Источник финансирования - средства областного бюджета.

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент социальной политики.

Руководитель Администрации

города Кургана А.Якушев

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением

Администрации города Кургана

от 21.01.2009г. № 267

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 25

на ремонт помещений 2-го терапевтического отделения

МУ «Городская больница № 4» по ул. Краснодонская, 15 в г. Кургане

г. Курган «23» декабря 2008г.

МУ «Городская больница № 4» в лице главного врача Островских Е.В., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик»,

МУП «УКС Администрации г. Кургана» в лице директора Беломестнова А.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие» и ООО «Новострой», в лице генерального директора Брянской Н.В., действующей на основании Устава и лицензии № Е 024414 от 12 февраля 2008г., именуемое в дальнейшем «Подрядчик» заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1.«Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» выполнить работы по ремонту помещений по ул. Краснодонская, 15 в г. Кургане 2-го терапевтического отделения МУ «Городская больница № 4» в соответствии с локальной и сметной документацией, разработанной «Предприятием», которая является неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение № 1). «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению работ, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города. «Предприятие» осуществляет технический надзор, т.е контроль за ходом и качеством выполняемых работ, приемку работ на объекте на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

1.2.Стоимость работ составляет 381000,83 (Триста восемьдесят одна тысяча) рублей 83 копейки согласно протокола заседания Единой комиссии по размещению муниципального заказа (протокол № 358-К от 16 декабря 2008г.).

1.3. 1.3.Стоимость технического надзора «Предприятия» определяется в размере 1,47% от стоимости работ, указанной в п.1.2 настоящего муниципального контракта.

1.4.Оплата ремонтных работ производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной настоящим муниципальным контрактом. Оплата услуг «Предприятия» производится «Муниципальным заказчиком» в пределах суммы, определяемой п.1.3. настоящего муниципального контракта

  1. Платежи и расчеты.

2.1.Расчеты за выполненные работы производятся безналичным перечислением «Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» с предоплатой на приобретение материалов в размере 30% от стоимости муниципального контракта до 31.12.2008г.

2.2.Окончательный расчет с «Подрядчиком» производится путем перечисления средств на его расчетный счет по принятым актам выполненных работ (формы КС-2 и КС-3), счет-фактурам на выполненные работы, по мере выделения средств из бюджета города в 2009 году.

2.3. «Муниципальный заказчик» производит оплату «Предприятию» за осуществление технического надзора за выполняемыми работами путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Предприятия» после предоставления «Муниципальному заказчику» подписанных справок формы КС-2 и КС-3.

3.Права и обязанности «Подрядчика».

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1.Выполнить работы в сроки:

  • начало работ - в течение 3 рабочих дней с момента получения предоплаты;

  • завершение работ - в течение 2 месяцев с момента получения предоплаты

3.1.2.Осуществить выполнение работ, указанных в Предмете настоящего муниципального контракта и сдать их «Предприятию» и «Муниципальному заказчику» в порядке, установленном СНиП, ВСН 42-85 и в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

3.1.3.Не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, предоставить на подпись «Предприятию» и «Муниципальному заказчику» справки формы КС-2, КС-3, счет-фактуры на выполненные работы и необходимую исполнительную документацию.

3.1.4.Поставить на объект материалы, изделия и конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ.

3.1.5.Обеспечить общий порядок на объекте, охрану труда и технику безопасности.

3.1.6.Несет ответственность перед «Предприятием» и «Муниципальным заказчиком» за надлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устраняет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Срок гарантии устанавливается в течение 5 лет после завершения работ согласно ст. 755 ГК РФ и ВСН 42-85.

3.1.7.Осуществлять уборку и содержание объекта и примыкающей к нему территории, вывозку строительного мусора в период выполнения работ и после их завершения, устраняет все неполадки, причиненные «Муниципальному заказчику» в ходе выполнения ремонтных работ.

3.1.8.Вывезти в недельный срок после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, инструменты, инвентарь, строительные материалы.

3.1.9.В случае, если «Муниципальным заказчиком» и «Предприятием» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок устранить выявленные дефекты.

3.1.10.В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

3.2. «Подрядчик» имеет право:

3.2.1.Привлекать за свой счет субподрядчиков для выполнения необходимых по муниципальному контракту работ.

  1. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

    1. «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1.В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2.Обеспечить «Подрядчика» сметной документацией, утвержденной в установленном порядке.

4.1.3.Уведомить «Предприятие» в письменном виде о перечислении «Подрядчику» аванса и начале на объекте работ.

4.1.4.Оплатить выполненные «Предприятием» и «Подрядчиком» работы.

    1. «Муниципальный заказчик» имеет право требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

  1. Права и обязанности «Предприятия».

    1. «Предприятие» обязано:

5.1.1.В течение 3 дней после получения от «Муниципального заказчика» подлинного экземпляра муниципального контракта и утвержденной сметы назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Предприятия».

5.1.2.Обеспечить «Муниципального заказчика» согласованной сметной документацией.

5.1.3.Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием работ нормативным документам, действующим в строительстве, подписывать соответствующие документы и передавать их «Муниципальному заказчику».

5.1.4. Осуществлять приемку выполненных «Подрядчиком» работ по актам формы КС-2 и КС-3 в течение 5 дней после предоставления их «Подрядчиком».

5.2. «Предприятие» имеет право требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

  1. Приемка работ.

6.1. Приемка выполненных работ по актам формы КС-2 и КС-3 осуществляется «Предприятием» с участием «Муниципального заказчика» по фактически выполненным работам в соответствии с объемами и стоимостью работ, предусмотренными муниципальным контрактом, т.е фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и расценкам (в том числе включая материалы, учтенные соответствующей расценкой), включенным в смету, но не выше цены, указанной в п.1.2 контракта.

6.2. «Муниципальный заказчик» и «Предприятие» организуют и осуществляют приемку результата законченных «Подрядчиком» работ в течение 5 дней с момента письменного уведомления «Подрядчика» о законченных работах. Сдача законченных по объекту работ оформляется актом за подписью уполномоченных лиц «Подрядчика», «Муниципального заказчика» и «Предприятия».

  1. Обстоятельства непреодолимой силы.

    1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

    2. Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

    3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

  1. Расторжение муниципального контракта.

    1. Расторжение муниципального контракта возможно по соглашению сторон или по решению суда в соответствии с действующим законодательством.

    2. Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

9. Срок действия муниципального контракта.

9.1.Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31 декабря 2009года.

10. Особые условия.

10.1.При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются нормативными актами по вопросам капитального строительства, реконструкции и ремонта, нормами действующего законодательства РФ.

10.2.Стороны обязуются ставить друг друга в известность об изменении юридического (почтового) адреса и (или) банковских реквизитов в течение трех дней. В случае не выполнения данного условия на виновную сторону возлагается весь риск связанных с этим последствий и она теряет право предъявления претензий к противоположной стороне.

10.3.Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются, прежде всего, путем переговоров и только при не достижении согласия - через Арбитражный суд Курганской области.

10.4.Настоящий муниципальный контракт составлен в четырех подлинных экземплярах.

Приложение № 1 - локальная смета на ремонт терапевтического отделения - 2 по ул. Краснодонская, 15 МУ «Городская больница №4» - 1 экз;

Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - МУ «Городская больница №4»

Г.Курган, 640003, ул. Т.Невежина,д.5, р/с 40204810200000000463 в ГРКЦ ГУ Банка Росси по Курганской обл. г.Курган

ИНН/КПП 4501042880/450101001

БИК 043735001, ОКАТО 37401000000

«Предприятие» - МУП «УКС Администрации г. Кургана»

«Подрядчик» - ООО «Новострой»

640000, г.Курган, ул. Блюхера, 30-108

ОГРН 1064501179060, ОКАТО 37401000000

ИНН/КПП 4501124847/450101001

Курганский филиал ОАО «Русь-Банк-Урал» г.Курган, р/с 4072810401000000401

к/с 30101810000000000860

«Муниципальный заказчик»

Главный врач

МУ «Городская больница № 4» Е.В.Островских

«Предприятие»

Директор

МУП «УКС Администрации г.Кургана» А.А.Беломестнов

«Подрядчик»

Генеральный директор

ООО «Новострой» Н.В.Брянская

Управляющая делами Администрации

города Кургана В.Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации г. Кургана,

Председатель Финансово-

казначейского Комитета И.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Неупокоева

Возврат к списку