Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 10.02.2009 № 1063 Об утверждении муниципального контракта на выполнение работ по монтажу и пуско-наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией в помещениях МДОУ «Детский сад комбинированного вида №133 «Алые паруса» в г. Кургане, 3 м-н, д.28-а.


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  ДСП ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Номер:  1063
Дата:  10.02.2009
Статус:  Действует
Дата публикации на сайте: 10.02.2009

Скачать документ в формате Microsoft Word (страниц: 0, размер: 78.50 KB)

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_10_»_______февраля 2009________ г. N__1063___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта на выполнение работ по монтажу и пуско-наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией в помещениях МДОУ «Детский сад комбинированного вида №133 «Алые паруса» в г. Кургане, 3 м-н, д.28-а.

В соответствии с Федеральным Законом №94-ФЗ от 21 июля 2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», протоколом Единой комиссии по размещению муниципального заказа № 301 - К от 26 ноября 2008 года, Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальный контракт №55 на выполнение работ по монтажу и пуско-наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией в помещениях МДОУ «Детский сад комбинированного вида №133 «Алые паруса» в г. Кургане, 3 м-н, д.28-а между ООО «Яковлев», Муниципальным учреждением «Центр бухгалтерского учета детских садов №2»,МУП «УКС Администрации г. Кургана» и МДОУ «Детский сад комбинированного вида №133 «Алые паруса» в сумме 207525 руб.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент социальной политики Администрации города Кургана.

Руководитель Администрации

города Кургана А. Якушев

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением Администрации

города Кургана

От10.02.2009. № 1063

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 55

на выполнение работ по монтажу и пуско-наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией в помещениях МДОУ «Детский сад комбинированного вида №133 « Алые паруса» в г. Кургане,3 м-н, д.28-а

город Курган «05» декабря 2008 г.

Муниципальное учреждение «Центр бухгалтерского учета детских садов № 2» в лице директора Останиной Елены Юрьевны, действующей на основании Устава, постановления Администрации города Кургана от 18.01.2008г. №125 «Об утверждении перечня муниципальных заказчиков-получателей бюджетных средств», именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик»,

МДОУ «Детский сад комбинированного типа №133 «Алые паруса» в лице заведующей Достоваловой Натальи Анатольевны , действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Получатель»,

МУП «УКС Администрации г. Кургана» в лице директора предприятия Беломестнова Алексей Анатольевич, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие» и

ООО «Яковлев» в лице директора Вильцеввой Рубины Айказуновны , действующей на основании лицензии №2/09561 от 01.09.2004 г. и Устава , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

  1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

    1. «Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» выполнить монтаж и пуско-наладочные

работы установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре в помещениях МДОУ «Детский сад комбинированного вида №133 «Алые паруса» в г.Кургане,3 м-н, д.28-а , в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №1). «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению работ, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города, «Предприятие» осуществляет технический надзор, т.е. контроль за ходом и качеством выполняемых работ, приемку работ на объекте на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

    1. Стоимость работ составляет 207525,00 (двести семь тысяч пятьсот двадцать пять ) руб.00 коп. в том числе НДС, согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа (протокол № 301-К от 26.11.2008 г.).

1.3.Стоимость технического надзора «Предприятия» определяется в размере 2,97 % от стоимости, указанной в пп.1.2 настоящего муниципального контракта.

    1. Оплата монтажа и пуско-наладочных работ установок пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.2 настоящего муниципального контракта. Оплата услуг «Предприятия» производится «Муниципальным заказчиком» в пределах суммы, определяемой п.1.3 настоящего муниципального контракта.

  1. Платежи и расчеты.

2.1.Расчет с «Подрядчиком» производится на его расчетный счет по принятым актам выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, по счетам-фактурам на выполненные работы по мере выделения средств из бюджета города.

2.2.Оплата за осуществление технического надзора производится путем перечисления «Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Предприятия» после предоставления подписанных справок формы КС-2 и КС-3,по счетам-фактурам на выполненные работы по мере выделения средств из бюджета города.

3.Права и обязанности «Подрядчика».

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1.Выполнить работы в сроки:

  • начало работ - в течение 3 рабочих дней с момента подписания контракта;

  • завершение работ -20 дней с момента подписания контракта .

3.1.2.Осуществить выполнение работ, указанных в Предмете настоящего муниципального контракта и сдать их «Предприятию» и «Муниципальному заказчику» в порядке, установленном СНиП и ВСН 42-85 и в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

3.1.3.Не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, предоставить на подпись «Предприятию» и «Получателю» справки формы КС-2 и КС-3 и счета-фактуры на выполненные работы.

3.1.4.Поставить на объект материалы, изделия, необходимые для производства работ на объекте.

3.1.5.Обеспечить общий порядок, охрану труда и технику безопасности.

3.1.6.Несет ответственность перед «Муниципальным заказчиком» и «Предприятием» за надлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устраняет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Срок гарантии устанавливается в течение 5 лет после завершения работ согласно ст. 755 ГК РФ.

3.1.7.Осуществлять уборку и содержание объекта и примыкающей к нему территории, вывозку строительного мусора в период выполнения работ и после их завершения.

3.1.8.За 5 дней до начала приемки завершенных по объекту работ передать «Предприятию» исполнительную документацию и подтверждение о том, что данная документация полностью соответствует фактически выполненным работам.

3.1.9.Вывезти в недельный срок после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию за пределы территории принадлежащей ему оборудование, инструменты, инвентарь, строительный мусор.

3.1.10.В случае, если «Получателем» и «Предприятием» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок устранить выявленные дефекты для обеспечения надлежащего качества работ.

3.1.11.В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

3.2. «Подрядчик» имеет право:

3.2.1. Привлекать за свой счет субподрядчиков для выполнения необходимых по муниципальному контракту работ.

  1. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

    1. «Муниципальный заказчик» обязан:

Оплатить выполненные «Подрядчиком»и «Предприятием» работы

4.1.1.Информировать «Предприятие» об обстоятельствах, которые могут привести к ненадлежащему

исполнению «Подрядчиком» своих обязательств.

4.1.2.Уведомить «Предприятие» в письменном виде о начале на объекте работ.

4.2. «Муниципальный заказчик» имеет право требовать своевременное и качественное выполнение работ.

  1. Права и обязанности «Предприятия».

    1. «Предприятие» обязано:

5.1.1. В течение 3 дней после получения подлинного муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Предприятия».

5.1.2.Осуществлять технический надзор за ремонтом, проверять соответствие объема, стоимости и качества выполняемых работ, подписывать соответствующие документы и передавать их «Муниципальному заказчику».

    1. «Предприятие» имеет право требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

6.Приемка работ.

6.1. «Предприятие» и «Получатель»» организуют и осуществляют приемку результата выполненных «Подрядчиком» работ в течение 5 дней с момента письменного уведомления «Подрядчиком» о выполненных работах.

6.2.Приемка выполненных работ осуществляется «Предприятием» с участием «Получателя» по фактически выполненным работам в соответствии с объемами и стоимостью работ, предусмотренных муниципальным контрактом, т.е фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и расценкам (в том числе включая материалы, учтенные соответствующей расценкой), включенным в смету, но не выше цены, указанной в п.1.2 контракта. Сдача работ оформляются 3-х сторонним актом выполненных работ за подписью уполномоченных лиц «Подрядчика», «Получателя», «Предприятия».

7.Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

7.2.Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

  1. Расторжение муниципального контракта

8.1Расторжение муниципального контракта возможно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством

.

  1. Срок действия муниципального контракта.

9.1.Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31 декабря 2008 года.

  1. Особые условия.

10.1.При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются нормативными актами по вопросам капитального строительства, реконструкции и ремонта, нормами действующего законодательства РФ.

10.2.Стороны обязуются ставить друг друга в известность об изменении юридического (почтового) адреса и (или) банковских реквизитов в течение трех дней. В случае не выполнения данного условия на виновную сторону возлагается весь риск связанных с этим последствий, и она теряет право предъявления претензий к противоположной стороне.

10.3. Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются, прежде всего, путем переговоров и только при не достижении согласия - через Арбитражный суд Курганской области.

10.4.Настоящий муниципальный контракт составлен в пяти подлинных экземплярах.

Приложение №1-сметы на выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией.

  1. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - 640000,г.Курган, ул. Пролетарская , 71. УФК по Курганской обл.(ФКК Администрации г. Кургана МУ «ЦБУДС №2» л/с 02091091012) р/с№ 40204810200000000463 в ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл., г.Курган ИНН 4501027699 БИК043735001

Тел. 53-14-20

«Подрядчик» - 640001 г. Курган, ул. Станционная, д. 49, кв.7, ООО «Яковлев» ОГРН 10345000296884, р.с.40702810695000000361 в Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Курган к.с.30101810800000000895 БИК 043735895,ИНН4501106044/КПП450101001

«Получатель» 640023 г. Курган,3м-н, д.28 а

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №133 Алые паруса». (ФКК Администрации г. Кургана МУ «ЦБУДС №2» л/с 02091091012) р/с№ 40204810200000000463 в ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл., г. Курган ИНН 4501027699 БИК043735001

«Предприятие» 640000, г. Курган, ул. Кирова 85/1. МУП «УКС Администрации г. Кургана» Р/с№ 40702810200000000442 ОАО НКО «Городской расчётный центр» г. Курган

К/с №30103810400000000358 БИК 043735358 ИНН 4501022644

«Муниципальный заказчик» -

Директор МУ «ЦБУДС №2» Е.Ю.Останина

«Подрядчик»

Директор ООО «Яковлев» Р.А.Вильцева

«Получатель»

Заведующая МДОУ «Детский сад Н.А.Достовалова

Комбинированного типа №133 Алые паруса»

«Предприятие»

Директор МУП «УКС Администрации г. Кургана» А.А. Беломестнов

Управляющая делами Администрации

города Кургана В.Б. Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации города,

председатель Финансово-

казначейского Комитета И.В. Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н. Неупокоева

Возврат к списку