Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 05.02.2009 № 852 Об утверждении муниципального контракта № 4 на выполнение работ по замене питающего кабеля к жилому дому, расположенному по адресу: г.Курган, ул.Станционная,62


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  *ДЖКХ ОТДЕЛ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Номер:  852
Дата:  05.02.2009
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_05_»_______февраля 2009________ г. N___852___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта4 на выполнение работ по замене питающего кабеля к жилому дому, расположенному по адресу: г.Курган, ул.Станционная,62

В соответствии с Федеральными Законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и протоколом заседания Единой комиссии по размещению муниципального заказа № 3-К от 13.01.2009г., Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный контракт № 4 между Департаментом по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству и ООО «Пульсар» (прилагается).

2. Департаменту по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству оплатить выполненные работы за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана по статье «Мероприятия в области коммунального хозяйства», согласно акту выполненных работ.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству и Финансово-казначейский комитет Администрации города Кургана.

Руководитель Администрации

города Кургана А.Якушев

Утверждён

Постановлением Администрации

города Кургана

от___05.02.___2009 г. №__852__

Муниципальный контракт № 4

на выполнение работ по замене питающего кабеля к жилому дому, расположенному по адресу: г.Курган, ул.Станционная, 62

г.Курган «23» января 2009 г.

Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента Коева Ю.В., действующего на основании Положения о Департаменте, Постановления Администрации города Кургана от 18.01.2008г. № 125 «Об утверждении перечня муниципальных заказчиков-получателей бюджетных средств», с одной стороны и ООО «Пульсар», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Кокина И.В., действующего на основании Устава, руководствуясь Федеральным Законом № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.Предмет Контракта

1.1.Муниципальный заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство на выполнение работ по замене питающего кабеля к жилому дому, расположенному по адресу: г.Курган, ул.Станционная, 62.

1.2. Работы выполняются и принимаются к оплате за счёт средств городского бюджета, согласно локально- сметному расчету (Приложение №1), который является неотъемлемой частью настоящего контракта.

2.Стоимость работ

2.1.Стоимость работ по настоящему Контракту составляет 130 515,08 (сто тридцать тысяч пятьсот пятнадцать)рублей 08 копеек в соответствии с протоколом заседания Единой Комиссии по размещению муниципального заказа № 3-К от 13 января 2009 года.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Начало выполнения работ: в течение 3-х рабочих дней со дня заключения контракта.

3.2. Окончание работ - до 30.06.2009г.

4. Порядок приемки работ и условия расчётов и платежей

4.1. Приемка работ осуществляется Муниципальным заказчиком по фактически выполненным работам в соответствии с условиями настоящего контракта, т.е. фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и расценкам (в том числе, включая и материалы, учтенные соответствующей расценкой), указанным в локальном сметном расчете, но не выше цены, указанной в пункте 2.1 настоящего Контракта.

Муниципальный заказчик Исполнитель

________________________________ __________________________________

4.2. Исполнитель представляет на подпись Муниципальному заказчику акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и счет-фактуру.

4.3. Муниципальный заказчик осуществляет приемку выполненных работ, стоимость которых не превышает стоимости, указанной в пункте 2.1 настоящего Контракта.

4.4. Муниципальный заказчик в течение 5 (пяти) дней с момента получения акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) обязан подписать эти документы или направить Подрядчику мотивированный отказ в приемке работ.

4.5. Муниципальный заказчик производит Исполнителю оплату выполненных работ по Контракту за счёт средств, предусмотренных в бюджете города на 2009 год, в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента поступления денежных средств на лицевой счёт Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Исполнителя

5.1.Исполнитель обязан:

5.1.1. Выполнять работу своими силами, средствами, т.е. собственным иждивением.

5.1.2.Обеспечить качественное выполнение работ по настоящему Контракту в соответствии со СНиП, ВСН и другими нормативно-правовыми актами.

5.1.3. В случае, если Муниципальным заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами и за счет собственных средств обязан с согласованный с Муниципальным заказчиком срок устранить дефекты для обеспечения надлежащего качества работ.

5.2. Исполнитель вправе самостоятельно определять способы выполнения работ.

5.3. В процессе производства работ соблюдать правила техники безопасности, применять безопасные методы и приемы труда, соблюдать правила противопожарной безопасности.

6.Права и обязанности Муниципального заказчика

6.1.Муниципальный заказчик обязан:

6.1.1. Принять результаты выполненных работ и оплатить Исполнителю работы в соответствии с условиями настоящего Контракта по мере поступления средств из бюджета города Кургана.

6.2. Муниципальный заказчик имеет право:

6.2.1.В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем по Контракту, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

7.Ответственность Сторон

7.1.При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2. В случае просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеней) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) должен быть не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Исполнитель несет ответственность перед Муниципальным заказчиком:

7.3.1. За ненадлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устраняет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Срок гарантии устанавливается в течение 5 лет после завершения работ согласно ст.755 ГК РФ.

Муниципальный заказчик Исполнитель

___________________________________ __________________________________

8.Прочие условия

8.1.Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно, подписываются Сторонами и становятся обязательными для Сторон после их подписания уполномоченными лицами, утверждаются постановлением Администрации города Кургана.

8.2.Уступка права требования задолженности по настоящему Контракту без согласия Муниципального заказчика не допускается.

8.3.Споры по исполнению настоящего Контракта Стороны будут стремиться разрешать путём переговоров. При не достижении согласия, спорные вопросы будут разрешаться в Арбитражном суде Курганской области в установленном законом порядке.

8.4.Настоящий Контракт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.5.Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31.12.2009 год.

8.6.Контракт не подлежит продлению.

9.Расторжение Контракта

9.1.Расторжение Контракта возможно по соглашению Сторон.

9.2.В случае намерения одной из Сторон расторгнуть Контракт, она обязана
уведомить об этом другую Сторону не позднее, чем за 10 (десять) дней до
расторжения Контракта.

Юридические адреса и реквизиты сторон

«Муниципальный заказчик» «Исполнитель»

Департамент по управлению ООО «Пульсар»

жилищно-коммунальным ИНН 4510019422 КПП 450101001

хозяйством и благоустройству ОГРН 1044521000281 ОКПО 70567263

640000, г.Курган, пл.Ленина Р/с 40702810532000105869 Курганское ОСБ № 8599

ИНН 4501011089 г.Курган К/С 30101810100000000650

БИК 043735650

г.Курган, ул.Дзержинского, 42-7

Заместитель Руководителя Генеральный директор

Администрации города Кургана,

директор Департамента

_____________________Ю.В.Коев __________________И.В.Кокин

Управляющая делами

Администрации города В.Б.Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации города,

председатель Финансово-

казначейского Комитета И.В.Зворыгин

Начальник Правового управления

Администрации города Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку