Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 06.02.2009 № 901 Об утверждении муниципального контракта № 57 на выполнение работ по капитальному ремонту бассейна в МДОУ «Детский сад №87».


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  ДСП ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Номер:  901
Дата:  06.02.2009
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_06_»_______февраля 2009________ г. N___901___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта № 57 на выполнение работ по капитальному ремонту бассейна в МДОУ «Детский сад №87».

В соответствии с Федеральным Законом №94-ФЗ от 21 июля 2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», протоколом Единой комиссии по размещению муниципального заказа № 297/2-ОА от 08 декабря 2008 года, Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальный контракт №57 на выполнение работ по капитальному ремонту бассейна в МДОУ «Детский сад №87», г. Курган, ул. Кирова, д. 100а, между ООО «Промтехстрой», Муниципальным учреждением «Центр бухгалтерского учета детских садов №2», МУП «УКС Администрации г. Кургана» и МДОУ «Детский сад №87» в сумме 159737,33 руб. Источник финансирования - средства местного бюджета.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент социальной политики Администрации города Кургана.

Руководитель Администрации

города Кургана А. Якушев

УТВЕРЖДЕН:

постановлением Администрации

города Кургана

от 06.02.2009г. № 901

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 57

на выполнение работ по капитальному ремонту бассейна в

МДОУ «Детский сад № 87».

город Курган «22 » декабря 2008 г.

Муниципальное учреждение «Центр бухгалтерского учета детских садов № 2» в лице директора Останиной Елены Юрьевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик»,

МУП «УКС Администрации г. Кургана» в лице директора предприятия Беломестнова Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие»,

МДОУ «Детский сад № 87» в лице заведующей Конышевой Валентины Александровны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Получатель» и

ООО «Промтехстрой» в лице директора Сернягина Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

  1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

    1. «Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» выполнить капитальный ремонт бассейна в МДОУ «Детский сад №87» («Получателя») в г. Кургане, ул.Кирова, д.100а в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной

ОАО «ГПИ мясомолпром»,которая является неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение №1). «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению работ, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города, «Предприятие» осуществляет технический надзор, т.е. контроль за ходом и качеством выполняемых работ, приемку работ на бъекте на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

    1. Стоимость ремонта составляет 159737,33 (сто пятьдесят девять тысяч семьсот тридцать семь руб.33 коп.) согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа (протокол № 297/2 - ОА от 08 декабря 2008г).

    1. Стоимость технического надзора «Предприятия» определяется в размере 1,47 % от стоимости, указанной в п.1.2 и 7.3 настоящего муниципального контракта.

    2. Оплата ремонтных работ производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.2 и 7.3 настоящего муниципального контракта. Оплата услуг «Предприятия» производится «Муниципальным заказчиком» в пределах суммы, определяемой п.1.3 и 7.3 настоящего муниципального контракта.

  1. Платежи и расчеты.

2.1.Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления «Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». В2008 году производится предоплата на приобретение материалов в размере 30 % от стоимости муниципального контракта.

2.2Расчет с «Подрядчиком» производится на его расчетный счет по принятым актам выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, по счетам-фактурам на выполненные работы в 2009 году по мере выделения средств из бюджета города.

    1. Оплата за осуществление технического надзора производится путем перечисления «Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Предприятия» в течение 30 календарных дней с момента получения счёта-фактуры на оказанные услуги.

3.Права и обязанности «Подрядчика».

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1.Выполнить работы в сроки:

  • начало работ - в течение 3 рабочих дней со дня получения аванса;

  • завершение работ - в течение 60 календарных дней со дня получения аванса.

  • 3.1.2.Осуществить выполнение работ, указанных в Предмете настоящего муниципального контракта и сдать их «Предприятию» и «Получателю» в порядке, установленном СНиП и ВСН 42-85 и в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

3.1.3.Не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, предоставить на подпись «Предприятию» и «Получателю» справки формы КС-2 и КС-3 и счета-фактуры на выполненные работы.

3.1.4.Поставить на объект материалы, изделия и конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ.

3.1.5.Обеспечить общий порядок на стройплощадке, охрану труда и технику безопасности.

3.1.6.Несет ответственность перед «Муниципальным заказчиком», «Получателем» и «Предприятием» за надлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устраняет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Срок гарантии устанавливается в течение 5 лет после завершения работ согласно ст. 755 ГК РФ и ВСН 42-85.

3.1.7.Осуществлять уборку и содержание объекта и примыкающей к нему территории, вывозку строительного мусора в период выполнения работ и после их завершения.

3.1.8.За 5 дней до начала приемки завершенных по объекту работ передать «Предприятию» исполнительную документацию и подтверждение о том, что данная документация полностью соответствует фактически выполненным работам.

3.1.9.Вывезти в недельный срок после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию за пределы обьекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, инструменты, инвентарь, строительные материалы, строительный мусор.

3.1.10.В случае, если «Получателем» и «Предприятием» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок устранить выявленные дефекты для обеспечения надлежащего качества работ.

3.1.11.В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

3.2. «Подрядчик» имеет право:

3.2.1. Привлекать за свой счет субподрядчиков для выполнения необходимых по муниципальному контракту работ.

4. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

4.1.«Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1.Уведомить «Предприятие» в письменном виде о перечислении «Подрядчику»

аванса и начале работ на объекте.

4.1.2. Оплатить выполненные работы «Подрядчиком» и «Предприятием».

4.2.«Муниципальный заказчик» имеет право требовать от «Подрядчика»

своевременное и качественное выполнение работ.

  1. Права и обязанности «Предприятия».

5.1.«Предприятие» обязано:

5.1.1.В течение 3 дней после получения от «Муниципального заказчика» подлинного

экземпляра муниципального контракта и утверждённой сметы назначить своего

представителя, уполномоченного выступать от имени «Предприятия».

5.1.2.Осуществлять технический надзор за ремонтом, проверять соответствие объема,

стоимости и качества выполняемых работ, подписывать соответствующие

документы и передавать их «Муниципальному заказчику».

5.1.3.Осуществлять приёмку выполненных «Подрядчиком» работ по актам формы КС-2 и

КС-3 в течение 5 дней после предоставления их «Подрядчиком».

5.2«Предприятие» имеет право требовать своевременное и качественное выполнение

работ.

  1. Права и обязанности «Получателя».

6.1.В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить

своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Получателя».

6.2.Обеспечить доступ к объектам ремонта.

6.3.Информировать «Муниципального заказчика» и «Предприятие» об

обстоятельствах, которые могут привести к ненадлежащему исполнению

«Подрядчиком» своих обязательств.

6.4.В течение 3 дней с момента выявления недостатков в выполнении «Подрядчиком» работ известить «Муниципального заказчика» и «Предприятие».

  1. Приемка работ.

7.1. «Предприятие» и «Получатель» организуют и осуществляют приемку результата выполненных «Подрядчиком» работ в течение 5 дней с момента письменного уведомления «Подрядчиком» о выполненных работах.

7.2.Приемка выполненных работ осуществляется «Предприятием» с участием «Получателя» по фактически выполненным работам в соответствии с объемами и стоимостью работ, предусмотренных муниципальным контрактом, т.е фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и расценкам (в том числе включая материалы, учтенные соответствующей расценкой) включенным в смету, но не выше цены, указанной в п.1.2 контракта.. Сдача работ оформляются 3-х сторонним актом выполненных работ за подписью уполномоченных лиц «Подрядчика», «Получателя», «Предприятия».

7.3.В случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, по согласованию с «Подрядчиком», «Муниципальный заказчик» в праве изменить цену контракта пропорционально объёму, указанных дополнительных работ, услуг или объёму указанной части работ, услуг, но не более чем на 10% такой цены.

  1. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не исполнение

обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось

следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства

непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

8.2.Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту

отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства

неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

    1. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

  1. Расторжение муниципального контракта.

9.1.Расторжение муниципального контракта возможно по соглашению сторон.

9.2.Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от

проведения взаимных расчетов.

  1. Срок действия муниципального контракта.

10.1.Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и

действует до 31 декабря 2009 года.

  1. Особые условия.

11.1.При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются нормативными актами по вопросам капитального строительства, реконструкции и ремонта, нормами действующего законодательства РФ.

11.2.Стороны обязуются ставить друг друга в известность об изменении юридического (почтового) адреса и (или) банковских реквизитов в течение трех дней. В случае не выполнения данного условия на виновную сторону возлагается весь риск связанных с этим последствий, и она теряет право предъявления претензий к противоположной стороне.

11.3. Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются, прежде всего, путем переговоров и только при не достижении согласия - через Арбитражный суд Курганской области.

11.4.Настоящий муниципальный контракт составлен в пяти подлинных экземплярах и утверждается постановлением Администрации города Кургана.

Приложение: смета на ремонт бассейна - 1экземпляр.

проект ремонта бассейна - 1экземпляр.

  1. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - 640000,г.Курган, ул. Пролетарская , 71. УФК по Курганской обл.(ФКК Администрации г. Кургана МУ «ЦБУДС №2»

л/с 02091091012)р/с№ 40204810200000000463 в ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл., г.Курган ИНН 4501027699 БИК043735001

Тел. 53-14-20

«Подрядчик» - 641100,Россия, Курганская область, г. Шумиха, ул. Кирова ,д.4 кв.70, ООО «Промтехстрой»,ИНН 4524007233/КПП 452401001,Р/с 40702810332060100457,БИК 043735650,К/с 30101810100000000650,Курганское ОСБ 8599, г.Курган в Отд.СБ РФ №1616

«Предприятие» 640000, г. Курган, ул. Кирова 85/1. МУП «УКС Администрации г. Кургана» Р/с№ 40702810200000000442 ОАО НКО «Городской расчётный центр» г. Курган

К/с №30103810400000000358 БИК 043735358 ИНН 4501022644

«Получатель» 640000 Кирова 100а

МДОУ «Детский сад №87» .(ФКК Администрации г. Кургана МУ «ЦБУДС №2» л/с 02091091012) р /с№ 40204810200000000463 в ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл., г. Курган ИНН 4501027699 БИК043735001

«Муниципальный заказчик»

Директор МУ «ЦБУДС №2» Е. Ю. Останина

«Подрядчик»

Директор ООО «Промтехстрой» С.Ю.Сернягин

«Предприятие»

Директор МУП «УКС Администрации г. Кургана» А. А. Беломестнов

«Получатель»

Заведующая МДОУ «Детский сад №87» В.А.Конышева

Управляющая делами Администрации

города Кургана В.Б.Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации г. Кургана,

Председатель Финансово-

казначейского Комитета И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку