Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 18.02.2009 № 1394 Об утверждении договора строительного подряда №1 от 11.02.2009г. между Администрацией города Кургана и ООО «Консолит-Курган»


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  АГ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
Номер:  1394
Дата:  18.02.2009
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_18_»_______февраля 2009________ г. N__1394___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении договора строительного подряда №1 от 11.02.2009г. между Администрацией города Кургана и ООО «Консолит-Курган»

В соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального образования города Кургана, Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

Утвердить договор строительного подряда №1 от 11.02.2009г. между Администрацией города Кургана и ООО «Консолит-Курган» (прилагается).

Руководитель Администрации

города Кургана А.Якушев

УТВЕРЖДЕН:

постановлением Администрации г.Кургана

№_1394_от __18.02.2009_г.

ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № 1

г. Курган 11.02.2009

Администрация города Кургана, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Управляющей делами Родионовой Веры Борисовны, действующей на основании распоряжения Руководителя Администрации города Кургана № 3-р от 22.01.2008, с одной стороны, и ООО «Консолит- Курган», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Дейкуна Бориса Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании п. 14 ч. 2 ст. 55 Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор о следующем:

  1. Предмет договора

    • 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2. настоящего Договора и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

    • 1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в малом зале заседаний левого крыла Администрации города Кургана, предусмотренные локальным сметным расчетом, который является неотъемлемой частью настоящего договора, (приложение 1).

    • 1.3. Срок выполнения работ с 11 февраля 2009 года по 20 февраля 2009 г. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

    • 1.4. Работа считается выполненной после подписания акта сдачи- приемки работы Заказчиком.

  1. Сумма договора и порядок расчетов

    • 2.1. Работы оплачиваются Заказчиком в соответствии с актами выполненных работ.

    • 2.2. Сумма настоящего Договора составляет 78220.00 (Семьдесят восемь тысяч двести двадцать) руб.

    • Обязательства сторон

        • 3.1. Заказчик имеет право:

          • 3.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

          • 3.1.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы в случае невыполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

        • 3.2. Подрядчик обязан:

          • 3.2.1. Выполнить все работы в объеме, предусмотренные локальным сметным расчетом, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

          • 3.2.2. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Договору и обеспечивать контроль хода выполняемых ими работ.

        • 3.3. Заказчик обязан:

          • 3.3.1. В течение 3 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы, либо по истечении срока, указанного в п. 1.3. настоящего Договора, осмотреть и принять результаты работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работы, или иных недостатков в работе, немедленно уведомить об этом Заказчика.

          • 3.3.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

      1. Порядок сдачи и приемки работ.

        • 4.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

        • 4.2. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком производятся в соответствии с гражданским законодательством и оформляются Актами выполненных работ, подписываемыми обеими сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Договора Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет Акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан в течение 5 дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

        • 4.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Договоре.

        • 4.4. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи- приемки или акта устранения недостатков.

      1. Ответственность сторон.

          • 5.1. Подрядчик несет ответственность:

          • 5.1.1.За риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения договора имущества.

          • 5.1.2. За передачу по окончании работ ее результата и прав на нее Заказчику, а также передачу Заказчику информации, необходимой для эксплуатации и иного использования результата работ.

          • 5.1.3. За предоставление срока гарантии нормального функционирования результатов работы на 24 месяца с даты подписания сторонами акта сдачи- приемки или акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.

          • 5.2. Подрядчик обязан:

          • 5.2.1. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

          • 5.2.2. Возвратить по окончании работ неиспользованные материалы и имущество, предоставленные Заказчиком для производства работ, в том состоянии, в котором они были предоставлены ранее.

        • 5.3. За нарушение установленного по Договору конечного срока выполнения работ, подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,05% цены работ за каждый день просрочки, но не более 5% указанной цены.

        • 5.4. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,05% за каждый день просрочки, но более 5% указанной цены.

        • 5.5. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

        • 5.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранению нарушений.

      1. Действие обстоятельств непреодолимой силы.

        • 6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемия, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

        • 6.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

        • 6.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

        • 6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

      1. Порядок разрешения споров

        • 7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

        • 7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

      1. Порядок изменения и расторжения договора

        • 8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

        • 8.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии с п. 6.4. настоящего Договора либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

        • 8.3. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии с п. 3.1.2. настоящего Договора без возмещения Подрядчику убытков, связанных с расторжением договора в случае невыполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

        • 8.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за 7 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

      1. Прочие условия

        • 9.1. Настоящий договор вступает в силу с 11.02.2009г. и действует по 20.02.2009 г., а в части расчетов до 31.12.2009 г.

        • 9.2. В случае изменений у какой - либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

        • 9.3. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру для каждой из сторон, два - в общий отдел Администрации города Кургана.

        • 9.4.Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

      1. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

      ЗАКАЗЧИК

      ПОДРЯДЧИК

      Администрация города Кургана

      ООО «Консолит- Курган»

      640000 г. Курган, площадь им. В.И. Ленина

      ИНН 4501116691 КПП 450101001

      ИНН/КПП 4501005007/450101001

      640000 г. Курган, ул. Станционная 64-76

      Р/с 40204810200000000463 в ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл. г.Курган

      Р/с 40702810895000000365

      БИК 043735001

      Филиал ОАО «Уралсиб» в г. Курган

      Управляющий делами Администрации

      Г. Курган БИК 043735895

      Города Кургана

      ________________ В.Б. Родионова

      Директор ______________ Б.А. Дейкун

      Управляющая делами

      Администрации города Кургана В.Б.Родионова

      Согласовано:

      Начальник правового управления

      Администрации города Кургана

      Л.Н. Неупокоева

Возврат к списку