Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 18.02.2009 № 1402 Об утверждении муниципального контракта на разработку рабочего проекта по капитальному ремонту внутренней системы электроосвещения, электроснабжения, электрооборудования МОУ г. Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 42»


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  ДСП ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Номер:  1402
Дата:  18.02.2009
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_18_»_______февраля 2009________ г. N__1402___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта

на разработку рабочего проекта по капитальному ремонту внутренней системы электроосвещения, электроснабжения, электрооборудования МОУ г. Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 42»

В соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», протоколом Единой комиссии по размещению муниципального заказа № 302/2-ОА от 08.12.2008 года, Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить муниципальный контракт №25 на разработку рабочего проекта по капитальному ремонту внутренней системы электроосвещения, электроснабжения, электрооборудования МОУ г. Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 42» между Муниципальным учреждением «Центр бухгалтерского учета школ №4», МУП «УКС Администрация г. Кургана» и ООО Научное предприятие «Электрическая компания».

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент социальной политики.

Руководитель Администрации

города Кургана А. Якушев

УТВЕРЖДЕН

Постановлением

Администрации города Кургана

от 18.02.2009г. № 1402

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 25

на разработку рабочего проекта по капитальному ремонту внутренней системы электроосвещения, электроснабжения, электрооборудования МОУ г. Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 42»

город Курган « 22 » декабря 2008г.

МУ «Центр бухгалтерского учета школ №4», именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице директора Зубовой Н.В. действующего на основании Устава

МУП «УКС Администрации г. Кургана» в лице директора управления Беломестнова А. А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие»,

ООО Научное предприятие «Электрическая Компания» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Ивашкиной Е.С. действующего на основании Устава, заключили настоящий муниципальный контракт, о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1«Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» в соответствии с заданием

(приложение№1) и сметой (приложение №2) разработанным «Предприятием», выполнить

разработку рабочего проекта по капитальному ремонту внутренней системы

электроосвещения, электроснабжения, электрооборудования МОУ г. Кургана «Средняя

общеобразовательная школа № 42». «Подрядчик» принимает на себя обязанность по

выполнению работ, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за

выполненные работы за счет средств бюджета города, «Предприятие» осуществляет

надзор, т.е. контроль за разработкой проектно-сметной документации, приемку

документации на условиях предусмотренных настоящим муниципальным

контрактом.

    1. Стоимость муниципального контракта составляет 268 853,13 (Двести шестьдесят

восемь тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 13 коп в соответствии с протоколом

Единой Комиссии по размещению муниципального заказа № 302/2-ОА от 08.12.2008г.

1.3 Стоимость услуг «Предприятия» определяется в размере 2,97% от стоимости

указанной в п.1.2 настоящего муниципального контракта.

1.4 Оплата за выполненный рабочий проект производится «Муниципальным

заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.2;п.6.2 настоящего

муниципального контракта. Оплата услуг «Предприятия» производится

«Муниципальным заказчиком» в пределах суммы, определяемой п.1.3 настоящего

муниципального контракта.

2.Платежи и расчеты.

2.1 Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления

«Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет

«Подрядчика» с предоплатой в размере 30 % от стоимости муниципального

контракта.

2.2 Оплата за осуществление услуг «Предприятия» производится путем перечисления

«Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет

«Предприятия» по мере выделения средств из бюджета города в 2009 году.

2.3 Расчет с «Подрядчиком» производится на его расчетный счет по актам приемки выполненных работ, по счетам-фактурам на выполненные работы при получении положительного заключения госэкспертизы.

3.Права и обязанности «Подрядчика».

3.1 «Подрядчик» обязан:

      1. Выполнить работы в течении 40 рабочих дней с момента получения аванса.

3.1.2 Передать «Предприятию» готовую документацию по акту сдачи-приемки работ.

3.2 «Подрядчик» не вправе передавать документацию другим лицам без согласия

«Муниципального заказчика»

3.3 В случае просрочки исполнения обязательств и надлежащего исполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным

контрактом срока исполнения обязательств.

3.4 «Подрядчик» обязан безвозмездно внести изменения в разработанную документацию по замечаниям госэкспертизы.

4. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

4.1 «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта

назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени

«Муниципального заказчика».

4.1.2 Оплатить выполненные работы «Подрядчиком» и «Предприятием».

4.2 «Муниципальный заказчик» имеет право требовать своевременное и качественное

выполнение работ.

5. Права и обязанности «Предприятия».

5.1 «Предприятие» обязано:

5.1.1 В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта

назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени

«Предприятия».

5.1.2 В течение 20-ти дней со дня получения документации «Предприятие» обязано ее

рассмотреть и подписать акт сдачи-приемки работ, либо направить в адрес

«Подрядчика» мотивированный отказ. В случае мотивированного отказа

«Предприятие» от приемки документации сторонами составляется трехсторонний

акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.2 «Предприятие» имеет право требовать своевременное и качественное выполнение

работ.

6. Порядок сдачи и приемки работ.

6.1 После завершения работ «Подрядчик» передает «Муниципальный заказчику» и

«Предприятию» документацию в 5-и экземплярах , акт сдачи-приемки

документации и счет-фактуру на выполненные работы. Сдача работ оформляется

3-х сторонним актом выполненных работ за подписью уполномоченных лиц

«Подрядчика», «Муниципального заказчика», «Предприятия».

7.Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не

исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства

непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

7.2 Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту

отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства

неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.3 Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более

трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или

приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в

течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения

муниципального контракта.

8.Расторжение муниципального контракта.

8.1 Расторжение муниципального контракта возможно по соглашению сторон.

8.2 Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от

проведения взаимных расчетов.

9.Срок действия муниципального контракта.

9.1Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами,

утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до

31 декабря 2009 года.

10.Особые условия.

10.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

договору стороны несут ответственность согласно действующему законодательству

РФ.

10.2 Споры по настоящему договору разрешаются сторонами прежде всего путем

переговоров, а в случае не достижения согласия - в Арбитражном суде Курганской

области.

11. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - МУ «ЦБУШ №4», 640020, г. Курган, ул. М. Горького, 34.УФК по Курганской области (ФКК Администрация г. Кургана МУ «ЦБУШ №4» р/с № 40204810200000000463 в ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской области, г. Кургана БИК 043735001 ИНН 4501019948

«Подрядчик» - ООО Научное предприятие «Электрическая Компания» 454139,

г. Челябинск, ул. Новороссийская, 30А, 406 г. ИНН/КПП 7449062020/744901001 р/с №

40702810711190003671 в ЧФ ОАО «УРСА БАНК» г. Челябинск, к/с №

30101810500000000802 БИК 047501802 тел. 8(351) 231-16-81, 8(351) 282-86-17

«Предприятие»- МУП «УКС Администрации города Кургана» 640000, г.Курган

ул.Кирова,85/1 ИНН 4501022644 КПП 450101001 р/с 40702810500000000000443

ОАО НКО «Городской расчетный центр» г. Курган Кор. сч. 30103810400000000358,

БИК 043735358

«Муниципальный заказчик»

Директор МУ «ЦБУШ №4» Н.В. Зубова

«Подрядчик»

Директор ООО Научное

предприятие «Электрическая Компания» Е.С. Ивашкова

«Предприятие»

Директор МУП «УКС Администрации

города Кургана» А.А. Беломестнов

Управляющая делами

Администрации города Кургана В.Б. Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации г. Кургана,

Председатель Финансово-

Казначейского комитета И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку