Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 05.03.2009 № 1915 Об утверждении договора № 13 на выполнение ремонтно-восстановительных работ на ВЛ 0,38 по ул.Монтажников,7 в г.Кургане


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  *ДЖКХ ОТДЕЛ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Номер:  1915
Дата:  05.03.2009
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_05_»________марта 2009_________ г. N__1915___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении договора № 13 на выполнение ремонтно-восстановительных работ на ВЛ 0,38 по ул.Монтажников,7 в г.Кургане

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.6 ч.2 ст.55 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить договор № 13 от 26.01.2009г. между Департаментом по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству Администрации города Кургана и ОАО «ЭнергоКурган» (прилагается).

2. Департаменту по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству оплатить работы за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана по статье «Мероприятия в области коммунального хозяйства».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству и Финансово-казначейский Комитет Администрации города Кургана.

Руководитель Администрации

города Кургана А.Якушев

Утвержден

постановлением Администрации города Кургана

от «_05_» _____03____2009 г. № _1915_

Договор 13

на выполнение ремонтно-восстановительных работ на ВЛ 0,38 кВ по ул. Монтажников,7 в г. Кургане

г.Курган « 26 » января 2009 г.

Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента Коева Ю.В., действующего на основании Положения о Департаменте и в соответствии с Постановлением Администрации города Кургана от 18.01.2008г. № 125 «Об утверждении перечня муниципальных заказчиков - получателей бюджетных средств», с одной стороны и ОАО «ЭнергоКурган», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице исполнительного директора Тышука Ю.Е., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили на основании п.6 ч. 2 ст.55 Федерального Закона от 21июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению ремонтно-восстановительных работ на ВЛ 0,38 по ул.Монтажников,7 в г.Кургане, а Заказчик оплачивает выполненные работы за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана на 2009 год.

2. Стоимость работ

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет 5428 (пять тысяч четыреста двадцать восемь) рублей 38 копеек, в том числе НДС. Локальный сметный расчет прилагается и является неотъемлемой частью договора.

3. Порядок приемки работ и условия расчетов

3.1. Заказчик производит оплату Исполнителю за выполненные ремонтно-восстановительные работы на ВЛ 0,38 по ул.Монтажников,7 в г.Кургане на основании акта выполненных работ, в пределах бюджетных средств, утвержденных решением Курганской городской Думы на 2009 год, но не выше цены, указанной в п.2.1 настоящего договора.

3.2. Приемка работ осуществляется Заказчиком по фактически выполненным работам в соответствии с условиями настоящего Договора, т.е. фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и расценкам, включенным в локальный сметный расчет (в том числе, включая и материалы, учтенные соответствующей расценкой).

Заказчик_________________ Исполнитель_______________

4.Сроки выполнения работ

4.1. Начало выполнения работ: в течение 2-х дней с момента заключения договора.

4.2.Окончание выполнения работ: в течение 3-х дней с момента начала работ.

5. Права и обязанности Исполнителя

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. Выполнять работу своими силами, средствами, т.е. собственным иждивением.

5.1.2. Обеспечить качественное выполнение работ по настоящему договору в соответствии с действующими государственными стандартами, санитарными нормами и правилами РФ.

5.1.3. Исполнитель вправе самостоятельно определять способы выполнения работ.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. В течение 5 (пяти) дней с момента получения от Исполнителя извещения об окончании работ по настоящему Договору осмотреть и принять результат работ.

6.1.2.Оплатить Исполнителю работы в соответствии с условиями настоящего Договора по мере поступления средств из бюджета города Кургана.

6.2. Заказчик имеет право:

6.2.1.В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем по Договору, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

7.Ответственность Сторон

7.1.При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, Исполнитель за каждый день просрочки исполнения обязательств уплачивает неустойку в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по договору, и начинается со дня, действующего после истечения установленного договором срока исполнения обязательств.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, а именно, наводнением и другими природными явлениями, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договора.

В этом случае срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трёх месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ. Если Стороны не смогут договориться в течение месяца, то каждая из Сторон вправе потребовать от другой Стороны расторжения договора.

9.Расторжение договора

9.1. Расторжение договора возможно по соглашению Сторон.

9.2.В случае намерения одной из Сторон расторгнуть Договор, она обязана уведомить об этом другую Сторону не позднее, чем за 10 (десять) дней до расторжения Договора.

Заказчик_______________ Исполнитель_____________

10. Прочие условия

10.1.Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно, подписываются уполномоченными на то представителями Сторон и становятся обязательными для Сторон после их утверждения постановлением Администрации города Кургана.

10.2.Уступка права требования задолженности по настоящему Договору без согласия Заказчика не допускается.

10.3.Споры по исполнению настоящего Договора Стороны будут стремиться разрешать путём переговоров.

При не достижении согласия, спорные вопросы будут разрешаться в арбитражном суде в установленном законом порядке.

10.4.Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.5.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31.12..2009 года, а в части расчетов до полного исполнения обязательств в 2010 году при условии заключения дополнительного соглашения.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

Муниципальный заказчик Исполнитель

Департамент по управлению ОАО «ЭнергоКурган»

Жилищно-коммунальным р/с 40702810000080000112 в Курганском

Хозяйством и благоустройству филиале ООО КБ «Агропромкредит»,

640000, г. Курган пл. Ленина г.Курган, К/С 30101810800000000879

ИНН 4501011089 БИК 043735879, ИНН 4501101712

Заместитель Руководителя Исполнительный директор ОАО

Администрации города, «ЭнергоКурган»

директор Департамента

_______________Ю.В.Коев ______________ Ю.Е.Тышук

Управляющая делами

Администрации города В.Б.Родионова

Согласовано:

Начальник правового управления

Администрации города Л.Н.Неупокоева

Заместитель Руководителя Администрации

города, председатель Финансово-казначейского

Комитета Администрации города И.В.Зворыгин

Возврат к списку