Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 28.05.2009 № 4560 Об утверждении договора №55 на выполнение работ по выносу линии радиофикации из зоны строительства многоэтажного жилого дома в VII мкр. города Кургана


Тема:  050.040.000 Коммунальное хозяйство
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  *ДЖКХ ОТДЕЛ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Номер:  4560
Дата:  28.05.2009
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_28_»_________мая 2009__________ г. N__4560___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении договора №55

на выполнение работ по выносу линии радиофикации из зоны строительства многоэтажного жилого дома в VII мкр. города Кургана

В соответствии с Федеральными законами 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить договор №55 между Департаментом по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству и ЗАО «Зауралавтоматика» на выполнение работ по выносу линии радиофикации из зоны строительства жилого дома в VII мкр. города Кургана, согласно приложению.

2.Департаменту по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству оплатить работы за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана по статье «Муниципальная Адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в городе Кургане в период с 2008 по 2012 годы»», согласно актов на выполненные работы.

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству.

Руководитель Администрации

города Кургана

А. Якушев

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением Администрации

города Кургана

от «_28_»_05_ 2009г.№_4560_

Договор № 55

на выполнение работ по выносу линии радиофикации из зоны строительства

многоэтажного жилого дома в VII мкр. города Кургана

г. Курган 21 апреля 2009 года

Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству, в лице заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента Коева Юрия Валерьевича, действующего на основании Положения о Департаменте, именуемый в дальнейшем Заказчик, и ЗАО «Зауралспецавтоматика», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Борчанинова Владислава Анатольевича, действующего на основании Устава, руководствуясь п.14 ч.2 статьи 55 Федерального Закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Исполнитель принимает на себя обязательство на выполнение работ по выносу линии радиофикации из зоны строительства многоэтажного жилого дома в VII мкр. города Кургана, а Заказчик оплачивает выполненные работы за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана на 2009 год.

2.Цена договора

2.1.Стоимость работ по настоящему договору составляет 94 867,00 (Девяносто четыре тысячи восемьсот шестьдесят семь) руб. 00 коп., согласно локального сметного расчета, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1).

2.2.Стоимость работ включает в себя стоимость материалов, необходимых для выполнения работ, приобретаемых Исполнителем.

3.Порядок расчетов

3.1.Расчет за выполненные работы по выносу линии радиофикации из зоны строительства многоэтажного жилого дома в VII мкр. города Кургана, осуществляется Заказчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании акта выполненных работ, подписанного сторонами, Исполнитель предоставляет Заказчику счет-фактуру.

3.2.Заказчик производит Исполнителю расчет выполненных работ по договору за счёт средств, предусмотренных в бюджете города на данные цели, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств на лицевой счёт Заказчика.

4.Сроки выполнения работ

4.1.Исполнитель приступает к выполнению работ предусмотренных условиями настоящего договора с 01.05.2009 года.

4.2.Исполнитель в срок до 30.05.2009 года выполняет работы предусмотренные условиями настоящего договора.

5. Производство работ

5.1.Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

5.2.Исполнитель самостоятельно организует производство работ в соответствии со сроками, указанными в разделе 4 настоящего договора.

5.3.Исполнитель поставляет на объект необходимые материалы и специализированную технику, необходимые для производства работ.

5.4.В случае, если Заказчиком будут обнаружено нарушение технологии производства работ, отступлений от локального сметного расчета, применения материалов не соответствующих ГОСТам, работы прекращаются по письменному указанию Заказчика, в котором устанавливается срок устранения выявленных нарушений. Указания являются обязательными и подлежат безусловному выполнению.

5.5.Исполнитель своими силами и за счет собственных средств обязан устранить выявленные дефекты.

5.6.На работы, которые согласно технологии производства работ будут скрыты другими видами работ, Исполнитель обязан оформить акт освидетельствования скрытых работ.

5.7.После выполнения работ указанных в разделе 1 настоящего договора, Исполнитель обязан передать данные о прокладке новых коммуникаций. Данные об изменениях в расположении существующих коммуникаций должны быть отражены на исполнительных чертежах в масштабе 1:500:

  • 1 экз. - исполнительных чертежей должен быть передан в Управление архитектуры и градостроительства Департамента развития городского хозяйства Администрации города;

  • 1 экз. - в Муниципальное учреждение «Административно-техническая инспекция города Кургана»;

  • 1 экз. - Заказчику с отметками указанных учреждений о принятии исполнительных чертежей.

6.Приемка выполненных работ

6.1.Приемка работ осуществляется Заказчиком по фактически выполненным работам в соответствии с объемами, расценками и индексами удорожания, включенными в локальный сметный расчет, т.е. фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и расценкам (в том числе, включая и материалы, учтенные соответствующей расценкой), включенным в локальный сметный расчет.

6.2.Исполнитель заблаговременно, но не позднее, чем за один день до дня сдачи, обязан уведомить Заказчика о готовности работ к сдаче и предоставить Заказчику следующие документы:

  • справки формы КС-2;

  • справки формы КС-3;

  • счет-фактуру на выполненные работы;

  • исполнительные схемы и чертежи;

  • сертификаты и паспорта на применённые материалы.

6.3.Сдача-приемка работ должна состояться не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня с момента поступления Заказчику уведомления Исполнителя о завершении работ и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.

6.4.Сдача-приемка выполненных работ осуществляется комиссией, состоящей из представителей Заказчика и Исполнителя путем инспекции всех работ, выполненных Исполнителем, в соответствии с условиями настоящего договора и оформляется актом приемки с подписанием его обеими сторонами.

6.5.Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения отчетных документов, указанных в п. 6.2. настоящего договора, направляет Исполнителю подписанные документы о приемке выполненных работ или мотивированный отказ.

6.6.В случае мотивированного отказа сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

7.Права и обязанности сторон

7.1. Заказчик:

7.1.1.Обязан произвести оплату Исполнителю за выполненные работы по выносу линии радиофикации из зоны строительства многоэтажного жилого дома в VII мкр. города Кургана.

7.1.2.Обязан проводить контроль за выполнением Исполнителем работ указанных в разделе 1 настоящего договора. Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств.

7.1.3.Имеет право требовать своевременного и качественного выполнения работ.

7.2. Исполнитель:

7.2.1.Перед началом выполнения работ обязан оформить ордер на производство земляных работ, с согласованием производства работ с заинтересованными организациями на основании порядка производства земляных работ при строительстве и ремонте объектов, расположенных на территории города Кургана.

7.2.2.Обязан выполнить работы, в соответствии с условиями настоящего договора, локального сметного расчета (Приложении №1), а так же согласно Постановлений, ГОСТ, СНиП, Правил, Указаний и иных действующих нормативно-правовых актов и сдать их результаты Заказчику в установленном порядке.

7.2.3.Поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пригодность для эксплуатации.

7.2.4.Обеспечить общий порядок на объекте, охрану труда и технику безопасности.

8.Гарантии качества выполненных работ

8.1.Исполнитель гарантирует, что качество строительных материалов и конструкций используемых Исполнителем будут соответствовать спецификациям, указанным в техническом задании, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

8.2.Испольнитель гарантирует качество выполненной работ в течение 2 (двух) лет с даты подписания акта сдачи-приемки всего объема работ по договору.

8.3.Если в период гарантийного срока обнаруживаются как скрытые, так и явные недостатки выполненных работ, то гарантийный срок продлевается непосредственно на период устранения таких недостатков. В таком случае Исполнитель безвозмездно устраняет недостатки в срок, установленный соглашением сторон.

8.4.Наличие недостатков выполненных работ и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Исполнителя и Заказчика.

9. Ответственность сторон

9.1.При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2.Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за достоверность предоставляемой информации в части расчетов в соответствии с законодательством.

10.Непреодолимая сила

(форс-мажорные обстоятельства)

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием: стихийных явлений, в т.ч. наводнения, буря, противоправных действий посторонних лиц и иных внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

10.2.В случае возникновения стихийных явлений, срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали

обстоятельства непреодолимой силы, а так же последствия, вызванные этими обстоятельствами.

10.3.Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору только при наличии вины в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором.

11. Заключительные Положения

11.1.Договор вступает в силу с момента подписания сторонами договора, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31.12.2009 года. Оплата выполненных работ по настоящему договору может быть произведена в 2010 году при условии заключения сторонами дополнительного соглашения.

11.2.Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

11.3.Все спорные вопросы, при не достижении согласия в ходе переговоров, будут разрешаться в Арбитражном суде Курганской области в установленном законом порядке.

Заказчик

Исполнитель

Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству

ЗАО «Заралспецавтоматика»

640023 г. Курган, пр. Машиностроителей, 26А тел. (35-22) 53-56-00, 57—56-00

ИНН 4501011089 КПП 450101001

Р/с 40204810200000000463 в ГРКЦ ГУ

Банка России по Курганской области

БИК 043735001

Заместитель Руководителя Администрации города, директор Департамента

ИНН 4501046331 КПП 450101001

ОГРН 1074501007074 Р/с 40702810632020000268 в Курганском ОСБ №8599 г. Курган

БИК 043735650, К/С 30101810100000000650

Директор

м.п.

Ю.В. Коев

м.п.

В.А. Борчанинов

Управляющая делами

Администрации города Кургана

В.Б. Родионова

Согласовано:

Начальник правового управления

Администрации города Кургана

Л.Н. Неупокоева

Заместитель Руководителя

Администрации города Кургана, председатель Финансово-казначейского Комитета

И.В. Зворыгин

Заказчик

Исполнитель

Ю.В. Коев

В.А. Борчанинов

Возврат к списку