Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 30.07.2009 № 7142 Об утверждении муниципального контракта №93 на выполнение работ по замене участка водопровода по пр. Конституции, 16-18 города Кургана


Тема:  050.040.000 Коммунальное хозяйство
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  *ДЖКХ ОТДЕЛ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Номер:  7142
Дата:  30.07.2009
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_30_»_________июля 2009_________ г. N__7142___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта 93

на выполнение работ по замене участка водопровода

по пр. Конституции, 16-18 города Кургана

В соответствии с Федеральными законами 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить муниципальный контракт №36 между Департаментом по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству и ООО «Специндустрия» на выполнение работ по замене участка водопровода по пр. Конституции, 16-18 города Кургана, согласно приложению.

2.Департаменту по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству оплатить работы за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана по статье «Мероприятия в области коммунального хозяйства», согласно актов на выполненные работы.

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству.

Руководитель Администрации

города Кургана

А. Якушев

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением Администрации

города Кургана

от «30»__07__ 2009_г.№_7142_

Муниципальный контракт № 93

на выполнение работ по замене участка водопровода по пр. Конституции, 16-18 города Кургана

г. Курган от 26 июня 2009 года

Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству, в лице заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента Коева Юрия Валерьевича, действующего на основании Положения о Департаменте, Постановления Администрации города Кургана № 125 от 18.01.2008 г., именуемый в дальнейшем Муниципальный заказчик, и ООО «Специндустрия», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Федякова В.А., действующего на основании Устава, руководствуясь п.6 ч.2 статьи 55 Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и актом обследования от 26.06.2009 г., заключили настоящий Муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1.Исполнитель принимает на себя обязательство на выполнение работ по замене участка водопровода по пр. Конституции, 16-18 города Кургана, а Муниципальный заказчик оплачивает выполненные работы за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана на 2009 год.

1.2.Виды работ указаны в локальном сметном расчете (Приложение №1), который является неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

2.Цена контракта

2.1.Стоимость работ по настоящему контракту составляет 10 032,00 (Десять тысяч тридцать два) руб. 00 коп.

2.2.Стоимость работ включает в себя стоимость материалов, необходимых для выполнения работ, приобретаемых Исполнителем.

3.Порядок расчетов

3.1.Расчет за выполненные работы по замене участка водопровода по пр. Конституции, 16-18 города Кургана, осуществляется Муниципальным заказчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании акта выполненных работ, подписанного сторонами, Исполнитель предоставляет Муниципальному заказчику счет-фактуру.

3.2.Муниципальный заказчик производит Исполнителю оплату выполненных работ по контракту за счёт средств, предусмотренных в бюджете города на данные цели, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств на лицевой счёт Муниципального заказчика.

4.Сроки выполнения работ

4.1.Исполнитель приступает к выполнению работ предусмотренных условиями настоящего муниципального контракта с 26.06.2009 года.

4.2.Исполнитель в срок до 30.06.2009 года выполняет работы предусмотренные условиями настоящего муниципального контракта.

5. Производство работ

5.1.Уполномоченный Муниципальным заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

5.2.Исполнитель самостоятельно организует производство работ в соответствии со сроками, указанными в разделе 4 настоящего контракта.

5.3.Исполнитель поставляет на объект необходимые материалы и специализированную технику, необходимые для производства работ.

5.4.Врезку новых инженерных сетей выполнять в присутствии представителей Муниципального заказчика( и жилищно-коммунальной организации обслуживающей данный жилищный фонд.

5.5.Вновь проложенный водопровод до пуска в эксплуатацию подлежит промывке и дезинфекции до получения Исполнителем положительных результатов анализов качества воды по бактериологическим показателям из Роспотребнадзора.

5.6.В случае, если Муниципальным заказчиком будут обнаружено нарушение технологии производства работ, отступлений от локального сметного расчета, применения материалов не соответствующих ГОСТам, работы прекращаются по письменному указанию Муниципального заказчика, в котором устанавливается срок устранения выявленных нарушений. Указания являются обязательными и подлежат безусловному выполнению.

5.7.Исполнитель своими силами и за счет собственных средств обязан устранить выявленные дефекты.

5.8.На работы, которые согласно технологии производства работ будут скрыты другими видами работ, Исполнитель обязан оформить акт освидетельствования скрытых работ.

5.9.После выполнения работ указанных в разделе 1 настоящего муниципального контракта, Исполнитель обязан передать данные о прокладке новых коммуникаций. Данные об изменениях в расположении существующих коммуникаций должны быть отражены на исполнительных чертежах в масштабе 1:500:

  • 1 экз. - исполнительных чертежей должен быть передан в Управление архитектуры и градостроительства Департамента развития городского хозяйства Администрации города;

  • 1 экз. - в Муниципальное учреждение «Административно-техническая инспекция города Кургана»;

  • 1 экз. - Муниципальному заказчику с отметками указанных учреждений о принятии исполнительных чертежей.

6.Приемка выполненных работ

6.1.Приемка работ осуществляется Муниципальным заказчиком по фактически выполненным работам в соответствии с объемами, расценками и индексами удорожания, включенными в локальный сметный расчет, т.е. фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и расценкам (в том числе, включая и материалы, учтенные соответствующей расценкой), включенным в локальный сметный расчет, но не выше цены, указанной в пункте 2.1 настоящего контракта.

6.2.Исполнитель заблаговременно, но не позднее, чем за один день до дня сдачи, обязан уведомить Муниципального заказчика о готовности работ к сдаче и предоставить Муниципальному заказчику следующие документы:

  • справки формы КС-2;

  • справки формы КС-3;

  • счет-фактуру на выполненные работы;

  • исполнительные схемы и чертежи;

  • сертификаты и паспорта на применённые материалы;

  • акты испытаний водопровода.

6.3.Сдача-приемка работ должна состояться не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня с момента поступления Муниципальному заказчику уведомления Исполнителя о завершении работ и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.

6.4.Сдача-приемка выполненных работ осуществляется комиссией, состоящей из представителей Муниципального заказчика и Исполнителя путем инспекции всех работ, выполненных Исполнителем, в соответствии с условиями настоящего контракта и оформляется актом приемки с подписанием его обеими сторонами.

6.5.Муниципальный заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения отчетных документов, указанных в п. 6.2. настоящего контракта, направляет Исполнителю подписанные документы о приемке выполненных работ или мотивированный отказ.

6.6.В случае мотивированного отказа сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

7.Права и обязанности сторон

7.1. Муниципальный заказчик:

7.1.1.Обязан произвести оплату Исполнителю за выполненные работы по замене участка водопровода по пр. Конституции, 16-18 города Кургана.

7.1.2.Обязан проводить контроль за выполнением Исполнителем работ указанных в разделе 1 настоящего муниципального контракта. Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств.

7.1.3.Имеет право требовать своевременного и качественного выполнения работ.

7.2. Исполнитель:

7.2.1.Перед началом выполнения работ обязан оформить ордер на производство земляных работ, с согласованием производства работ с заинтересованными организациями на основании порядка производства земляных работ при строительстве и ремонте объектов, расположенных на территории города Кургана.

7.2.2.Обязан выполнить работы, в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта, локального сметного расчета (Приложении №1), а так же согласно Постановлений, ГОСТ, СНиП, Правил, Указаний и иных действующих нормативно-правовых актов и сдать их результаты Муниципальному заказчику в установленном порядке.

7.2.3.Поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пригодность для эксплуатации.

7.2.4.Обеспечить общий порядок на объекте, охрану труда и технику безопасности.

8.Гарантии качества выполненных работ

8.1.Исполнитель гарантирует, что качество строительных материалов и конструкций используемых Исполнителем будут соответствовать спецификациям, указанным в техническом задании, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

8.2.Испольнитель гарантирует качество выполненной работ в течение 2 (двух) лет с даты подписания акта сдачи-приемки всего объема работ по муниципальному контракту.

8.3.Гарантия не распространяется на участки, подвергшиеся химическому воздействию, преднамеренному повреждению со стороны третьих лиц или повреждение стихийными бедствиями.

8.4.Если в период гарантийного срока обнаруживаются как скрытые, так и явные недостатки выполненных работ, то гарантийный срок продлевается непосредственно на период устранения таких недостатков. В таком случае Исполнитель безвозмездно устраняет недостатки в срок, установленный соглашением сторон.

8.4.Наличие недостатков выполненных работ и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Исполнителя и Муниципального заказчика.

9. Ответственность сторон

9.1.При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2.Исполнитель несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за достоверность предоставляемой информации в части расчетов в соответствии с законодательством.

10.Непреодолимая сила

(форс-мажорные обстоятельства)

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если неисполнение явилось следствием: стихийных явлений, в т.ч. наводнения, буря, противоправных действий посторонних лиц и иных внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

10.2.В случае возникновения стихийных явлений, срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а так же последствия, вызванные этими обстоятельствами.

10.3.Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту только при наличии вины в случаях, предусмотренных законом или настоящим контрактом.

11. Заключительные Положения

11.1.Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами контракта, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31.12.2009 года. Оплата выполненных работ по настоящему контракту может быть произведена в 2010 году при условии заключения сторонами дополнительного соглашения.

11.2.Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

11.3.Все спорные вопросы, при не достижении согласия в ходе переговоров, будут разрешаться в Арбитражном суде Курганской области в установленном законом порядке.

Муниципальный заказчик

Исполнитель

Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству

ООО «Специндустрия»

640023 г.Курган, 5 микр. д.3-387

ИНН 4501011089 КПП 450101001

Р/с 40204810200000000463 в ГРКЦ ГУ

Банка России по Курганской области

БИК 043735001

Заместитель Руководителя Администрации города, директор Департамента

ОГРН 1064501181546 ИНН 4501126731

КПП 450101001 р/с 40702810332000107863

Курганское ОСБ № 8599 БИК 043735650

к/с 30101810100000000650

Генеральный директор

м.п.

Ю.В. Коев

м.п.

В.А.Федяков

Управляющая делами

Администрации города Кургана

В.Б. Родионова

Согласовано:

Начальник правового управления

Администрации города Кургана

Л.Н. Неупокоева

Заместитель Руководителя

Администрации города Кургана,

директор Департамента финансов

И.В. Зворыгин

Муниципальный заказчик

Исполнитель

Ю.В. Коев

В.А. Федяков

Возврат к списку