Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 13.04.2009 № 3036 Об утверждении муниципального контракта №66 на выполнение работ по капитальному ремонту основания для полов спортзала и ремонту кровли МОУ г. Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 59»


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  ДСП ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Номер:  3036
Дата:  13.04.2009
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_13_»________апреля 2009________ г. N__3036___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта №66 на выполнение работ по капитальному ремонту основания для полов спортзала и ремонту кровли МОУ г. Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 59»

В соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», протоколом Единой комиссии по размещению муниципального заказа №362-К от 22.12.2008 года, Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить муниципальный контракт №66 на выполнение работ по капитальному ремонту основания для полов спортзала и ремонту кровли МОУ г. Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 59» между ООО «ОКСВА» и МУ «Центр бухгалтерского учета школ № 1» в сумме 148000 рублей 00 копеек. Источник финансирования - средства местного бюджета.

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент социальной политики.

Руководитель Администрации

города Кургана А.Якушев

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением

Администрации города Кургана

от 13.04. 2009г. № 3036

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 66

на выполнение работ по капитальному ремонту основания для полов спортзала и ремонту кровли МОУ г. Кургана «Средняя общеобразовательная школа 59».

г. Курган «29» декабря 2008 г.

Муниципальное учреждение «Центр бухгалтерского учета школ № 1», в лице директора Крымовой Татьяны Селиверстовны, действующего на основании Устава, постановления Администрации города Кургана от 18.01.2008 г. №125 «Об утверждении перечня муниципальных заказчиков-получателей бюджетных средств», именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик»,

МОУ города Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 59», в лице директора Несговоровой Е.Н., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Получатель», МУП «УКС Администрации г. Кургана», в лице директора предприятия Беломестова А.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие» и исполнитель муниципального заказа ООО «ОКСВА» в лице директора предприятия Сыркина И.В., действующего на основании Устава и лицензии № ГС -5-66-01-27-0-4501056107-006911-1 от 26.12.2005г., именуемый в дальнейшем «Подрядчик», заключили настоящий муниципальный Контракт, именуемый в дальнейшем №Контракт», о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1. «Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» выполнить работы по капитальному ремонту основания для полов спортзала и ремонту кровли МОУ г. Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 59». в г. Кургане («Получателя») в соответствии со сметной документацией, которая является неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение № 1). «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению работ, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города.

1.2.Стоимость работ составляет 148000 (сто сорок восемь тысяч рублей 00 копеек) согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа (протокол №362-К от 22.12.2008 г.).

1.3.Оплата ремонтных работ производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.2, настоящего муниципального контракта.

  1. Платежи и расчеты.

2.1.Расчет с «Подрядчиком» производится на его расчетный счет по принятым актам выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, по счет-фактурам на выполненные работы в 2009 году по мере выделения средств из бюджета города.

«Муниципальный заказчик»-__________________ «Предприятие»-____________________________

«Подрядчик»-_________________________ «Получатель»-___________________________________

3.Права и обязанности «Подрядчика».

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1.Выполнить работы в сроки:

  • начало работ - в течение 3 рабочих дней со дня подписания контракта;

  • завершение работ - в течение 3 недель со дня подписания контракта.

3.1.2.Осуществить выполнение работ, указанных в Предмете настоящего муниципального контракта и сдать их «Получателю» и «Предприятию» в порядке, установленном СНиП и ВСН 42-85 и в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

3.1.3.Не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, предоставить на подпись «Получателю» и «Предприятию» справки формы КС-2, КС-3, счет-фактуры на выполненные работы.

3.1.4.Поставить на объект материалы, изделия и конструкции, строительную технику, необходимые для          производства работ.

3.1.5.Обеспечить общий порядок на объекте, охрану труда и технику безопасности.

3.1.6.Несет ответственность перед «Муниципальным заказчиком», «Предприятием» за надлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устраняет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Срок гарантии устанавливается в течение 5 лет после завершения работ согласно ст. 755 ГК РФ.

3.1.7.Осуществлять уборку и содержание объекта и примыкающей к нему территории, вывозку строительного мусора в период выполнения работ и после их завершения.

3.1.8.За 5 дней до начала приемки завершенных по объекту работ передать «Предприятию» исполнительную документацию и подтверждение о том, что данная документация полностью соответствует фактически выполненным работам.

3.1.9.Вывезти в недельный срок после подписания акта законченных по объекту за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, инструменты, инвентарь, строительные материалы, строительный мусор.

3.1.10.В случае, если «Муниципальным заказчиком» и «Предприятием» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок устранить выявленные дефекты для обеспечения надлежащего качества работ.

  1. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

    1. «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1.В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2. Обеспечить выполненные «Подрядчиком» и «Предприятием» работы.

    1. «Муниципальный заказчик» имеет право требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

  1. Права и обязанности «Предприятия».

    1. «Предприятие» обязано:

5.1.1 В течение 3 дней после получения от «Муниципального заказчика» подлинного экземпляра            муниципального контракта и утвержденной сметы назначить своего представителя,            уполномоченного выступать от имени «Предприятия».

5.1.2. Осуществлять контроль и технический надзор за соответсвием работ нормативным документам,

действующим в строительстве, подписывать соответствующие документы и передавать их «Муниципальному заказчику».

5.1.3. Осуществлять приемку выполненных «Подрядчиком» работ по актам формы КС-2 и КС-3 в течение           5 дней после предоставления их «Подрядчиком».

    1. «Предприятие имеет право требовать от «Подрядчика своевременное и качественное выполнение работ.

  1. Приемка работ.

6.1. Приемка выполненных работ по актам формы КС-2 и КС-3 осуществляется «Предприятием» с участием «Муниципального заказчика» по фактически выполненным работам в соответствии с объемами и стоимостью работ, предусмотренными муниципальным контрактом, т.е фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и расценкам (в том числе включая материалы, учтенные соответствующей расценкой), включенным в смету, но не выше цены, указанной в п.1.2 контракта.

6.2. «Предприятие» и «Муниципальный заказчик» организуют и осуществляют приемку результата законченных «Подрядчиком» работ в течение 5 дней с момента письменного уведомления «Подрядчика» о законченных работах. Сдача законченных по объекту работ оформляется 3-х сторонним актом за подписью уполномоченных лиц «Подрядчика», «Муниципального заказчика» и «Предприятия».

  1. Обстоятельства непреодолимой силы.

    1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

    2. Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

    3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то спор разрешается в Арбитражном суде Курганской области ав соответствии с законодательством РФ.

  1. Расторжение муниципального контракта.

    1. Расторжение муниципального контракта возможно по соглашению сторон.

    2. Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

9. Срок действия муниципального контракта.

9.1.Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до фактического исполнения сторонами принятых обязательств.

10. Особые условия.

10.1.При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются нормативными актами по вопросам капитального строительства, реконструкции и ремонта, нормами действующего законодательства РФ.

10.2.Стороны обязуются ставить друг друга в известность об изменении юридического (почтового) адреса и (или) банковских реквизитов в течение трех дней. В случае не выполнения данного условия на виновную сторону возлагается весь риск связанных с этим последствий и она теряет право предъявления претензий к противоположной стороне.

10.3. Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются, прежде всего, путем переговоров и только при не достижении согласия - через Арбитражный суд Курганской области.

«Муниципальный заказчик»-__________________ «Предприятие»-_______________________________

«Подрядчик»-_________________________ «Получатель»-___________________________________

10.4.Настоящий муниципальный контракт составлен в пяти подлинных экземплярах.

  1. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - Муниципальное учреждение «Центр бухгалтерского учета школ №1, 640000, г.Курган, ул.Ленина 37, р/с 40204810200000000463, ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по Курганской области г. Курган, БИК 043735001, ИНН/КПП 4501021714/450101001

«Получатель» - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 59», 640040, г.Курган, мкр.Черемухово, ул.Космонавтов, 5

«Предприятие» - МУП «УКС Администрации города Кургана», 640000, г. Курган, ул. Кирова, 85/1, ФКК Администрации г.Курган ИНН 4501022644 , КПП 450101001 р/с 40702810500000000443 в ОАО НКО «Городской расчетный центр» г.Курган к/с 30103810400000000358 БИК 043735358

«Подрядчик» - ООО «ОКСВА», 640018, г.Курган, ул.Пушкина, 114-А, р/с 40702810132020001055,

Курганское ОСБ № 8599 г.Курган, БИК 043735650, к/с 30101810100000000650

«Муниципальный заказчик»

Директор МУ «ЦБУШ № 1» Т.С.Крымова

«Получатель»

Директор МОУ г. Кургана

«Средняя общеобразовательная школа № 59» Е.Н.Несговорова

«Предприятие»

Директор МУП «УКС Администрации г.Кургана А.А. Беломестов

«Подрядчик»

Директор ООО «ОКСВА» И.В. Сыркин

Управляющая делами Администрации

города Кургана В.Б.Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации города Кургана,

Председатель Финансово-

казначейского Комитета И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку