Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 17.04.2009 № 3305 Об утверждении муниципального контракта на поставку горюче-смазочных материалов во 2 квартале 2009 года


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  ДСП ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Номер:  3305
Дата:  17.04.2009
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_17_»________апреля 2009________ г. N__3305___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта

на поставку горюче-смазочных материалов

во 2 квартале 2009 года

В соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», протоколом Единой Комиссии по размещению муниципального заказа №26/2-ОА от 30 марта 2009 года, Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить муниципальный контракт № 3/004/09-ГОС-107 на поставку горюче-смазочных материалов во 2 квартале 2009 года между Муниципальным учреждением «Городская больница скорой медицинской помощи» и ООО «РН - Карт - Курган» в сумме 2 159 443,75 рублей. Источник финансирования - средства местного бюджета.

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент социальной политики.

Руководитель Администрации

города Кургана А.Якушев

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

города Кургана

от 17 .04.2009 года № 3305

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №3/004/09-ГОС-107

на поставку горюче-смазочных материалов во 2 квартале 2009 года

г. Курган « 10 » апреля 2009 г.

Муниципальное учреждение «Городская больница скорой медицинской помощи» в лице главного врача Веревкина Валерия Ивановича, действующего на основании Устава, постановления Администрации города Кургана от18.01.2008г. №125 «Об утверждении перечня муниципальных заказчиков-получателей бюджетных средств» именуемый в дальнейшем «Заказчик», и исполнитель муниципального заказа ООО «РН-Карт-Курган», в лице генерального директора Булакова А.С., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Поставщик», заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

  1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Заказчик поручает, а Поставщик осуществляет поставку горюче-смазочных материалов (далее ГСМ) по лоту № 1 в пределах установленных лимитов согласно графика поставки (приложение 2) через автозаправочные станции Поставщика (далее АЗС), расположенные в городе Кургане и на дорогах федерального значения Курганской области (приложение 3).

1.2. Поставщик обязуется осуществить поставку ГСМ в соответствии со спецификацией поставки ГСМ (приложение №1).

1.3. В соответствии с ч. 6 ст.9 ФЗ от 21.07.05г. №94-ФЗ, Заказчик по соглашению с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить объем всех поставляемых по контракту ГСМ - не более чем на 10 процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных объемах поставки ГСМ, не предусмотренных контрактом, но связанных с поставляемыми товарами, предусмотренными контрактом. При этом по согласованию с Поставщиком Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных товаров, или объему указанной части товаров, но не более чем на 10% процентов такой цены.

1.4. Качество ГСМ должно соответствовать ГОСТу, ТУ, паспорту на ГСМ. Учет отпуска ГСМ производится на основании кредитных карт.

  1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. Осуществлять отпуск ГСМ представителям Заказчика по предъявлении кредитных карт, в количестве указанном в приложении №1 к настоящему Контракту.

2.1.2. Заносить в электронном виде на кредитную карту информацию о количестве ГСМ, подлежащих отпуску в соответствии с данным Контрактом.

2.1.3. По запросу Заказчика предоставить письменную информацию о состоянии его аналитического счёта и о произведённых операциях по кредитным картам за любой период.

2.1.4. В течение 24 часов с момента получения письменного заявления Заказчика об утрате кредитной карты заблокировать её обслуживание.

2.1.5. В течение 24 часов с момента получения письменного заявления Заказчика о снятии блокировки с кредитной карты обеспечить восстановление обслуживания кредитной карты.

2.1.6. Произвести окончательный расчёт по топливной карте Заказчика, признанной неработоспособной или утраченной, в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента получения письменного заявления об утрате кредитной карты.

Перевод денежных средств на новую кредитную карту осуществляется бесплатно.

2.2. Поставщик имеет право:

2.2.1. Увеличить количество АЗС, осуществляющих отпуск ГСМ представителям Заказчика, письменно уведомив Заказчика.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Оплата производится по безналичному расчету в течение 10 банковских дней после предъявления счета-фактуры за фактически поставленный Товар. Счет-фактура выставляется Поставщиком подекадно. В случае нарушения сроков оплаты, установленных настоящим пунктом, Поставщик оставляет за собой право приостановить (блокировать) обслуживание карт Заказчика до полного погашения задолженности, уведомив его об этом за 5 дней..

2.3.2. Использовать кредитные карты по прямому назначению, в строгом соответствии с правилами их эксплуатации.

2.3.3. Не использовать кредитные карты в электронных терминалах других производителей, не подвергать карты механическому, термическому, электромагнитному, химическому воздействию, не помещать в воду и т.п.

2.3.4. В случае утраты кредитной карты немедленно письменно информировать об этом Поставщика.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Использовать кредитную карту для получения представителями Заказчика ГСМ на АЗС, согласно приложению 2.

2.4.2.Устанавливать и изменять на основании письменной заявки суточные лимиты отпуска ГСМ для каждой кредитной карты отдельно, а также устанавливать ограничения по видам ГСМ, за которые разрешено рассчитываться кредитной картой.

  1. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена ГСМ, включая НДС, на срок действия настоящего Контракта постоянна, не подлежит изменению и составляет:

  • А-76 9,55 руб./литр

  • Аи-92 11,61 руб./литр

  • Дизтопливо 13,31 руб./литр

  • Тосол 32,34 руб./литр

  • Литол 92,26 руб./кг

  • Тормозная жидкость 31,76 руб./литр

  • Масло трансмиссионное ТЭП-15,ТАД-17 38,82 руб./литр

  • Масло моторное Лукойл «Супер» 81,48 руб./литр

  • Масло моторное “ZIC” A Plus 148,84 руб./литр

  • Дизельное масло М8Д (М) 43,26 руб./литр

  • Масло моторное М8ДВ 37,80 руб./литр

  • Кредитные карты 00,00 руб/шт

3.2. Цена контракта устанавливается в соответствии с протоколом Единой Комиссии по размещению муниципального заказа № 26/2-ОА от 30 марта 2009г. за счет средств местного бюджета.

3.3. Стоимость контракта на момент его подписания составляет сумму 2159443,75 руб.

( Два миллиона сто пятьдесят девять тысяч четыреста сорок три рубля 75 коп.).

3.4. Объём находящихся на кредитной карте средств, сумма взносов денежных средств на кредитную карту, периодичность внесения дополнительных средств на кредитную карту максимальным либо минимальным значением не ограничены.

  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Поставщик несёт ответственность за все действия, произведённые с использованием кредитной карты Заказчика по истечении 24 часов после принятия от Заказчика письменного заявления об её утрате.

4.2. В случае отсутствия письменного заявления Заказчика об утрате кредитной карты, Поставщик не несёт ответственности за её использование третьими лицами.

4.3. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязательств. Действия сторон по исполнению настоящего Контракта определяются при наступлении таких обстоятельств действующим законодательством и обычаями делового оборота.

4.4. В случае просрочки исполнения обязательств по настоящему Контракту, виновная сторона обязана выплатить неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Выплата неустойки не освобождает виновную сторону от надлежащего исполнения своих обязательств.

  1. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Контракт, вступает в силу с момента его подписания и действует до даты заключения контракта на поставку горюче-смазочных материалов по итогам следующего аукциона, а в части финансовых расчетов до 31 декабря 2009г, и подлежит утверждению Постановлением Администрации г. Кургана.

5.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению сторон или решению суда по основаниям предусмотренным действующим законодательством.

  1. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Стороны признают, что информация, содержащаяся на кредитной карте, оборудовании, установленном на АЗС, а также отражаемая на аналитическом счёте Получателя, является коммерческой и обеспечена достаточной защитой от искажений и несанкционированного доступа.

Использование данной информации возможно только для оперативного учёта и расчётов между сторонами.

6.2. Все изменения, дополнения к настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями в письменном виде и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

6.3. Признание какого - либо из пунктов настоящего Контракта недействительным не влечёт за собой признание недействительным Контракта в целом.

6.4. Претензионный порядок урегулирования споров по настоящему Контракту является обязательным. Сторона, получившая претензию, обязана дать письменный мотивированный ответ в течение 14 рабочих дней с момента её получения. Не урегулированные разногласия по настоящему Контракту выносятся на разрешение арбитражного суда в соответствии с правилами арбитражного процессуального законодательства.

6.5. Настоящий Контракт составлен в 4 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон, 1 экземпляр для Администрации города Кургана, 1 экземпляр для уполномоченного органа.

6.6. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

  • Приложение №1 «Спецификация поставки ГСМ»

  • Приложение №2 «График поставки ГСМ»

  • Приложение №3 «Список АЗС поставщика»

6.7. Уступка права требования по настоящему Контракту без согласия Заказчика не допускается.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

МУ «Городская больница скорой медицинской помощи»

640000 г. Курган, ул. Кирова, 65

ИНН 4501027272 КПП 450101001

ОГРН 1024500519614

Р.сч 40204810200000000463

Л.сч 02433010080 БИК 043735001

ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской области г.Курган

УФК по Курганской области (ФКК Администрации г. Кургана - Муниципальное учреждение «Городская больница скорой медицинской помощи»

Поставщик

ООО «РН-Карт-Курган»

640027 г. Курган, пер. Омский,д.9

ИНН 4501141514 КПП 450101001

ОГРН 1084501005600

ОКПО 87280028

Р.сч 40702810400000002547

В ОАО «ВБРР» г. Москва

БИК 044525880

К.сч 30101810900000000880

Тел 477-977 факс 477-999

_____________/ В.И. Веревкин /

м.п.

________________/ А.С. Булаков /

м.п.

Управляющая делами

Администрации города

В.Родионова

Согласовано:

Председатель Финансово-казначейского Комитета Администрации города

И.В. Зворыгин

Начальник правового Управления Администрации города Кургана

Л.Н. Неупокоева

Возврат к списку