Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 05.05.2009 № 3914 Об утверждении муниципального контракта


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  *ДЭРИУМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ НЕ УКАЗАНО
Номер:  3914
Дата:  05.05.2009
Статус:  Действует
Дата публикации на сайте: 05.05.2009

Скачать документ в формате Microsoft Word (страниц: 0, размер: 66.00 KB)

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_05_»_________мая 2009__________ г. N__3914___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», протоколом Единой комиссии по размещению муниципального заказа от 20 апреля 2009 года №32/1-ОА, Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный контракт на поставку, монтаж, ввод в эксплуатацию аттракциона для Департамента экономического развития и управления муниципальным имуществом (прилагается).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Руководителя Администрации города, директора Департамента экономического развития и управления муниципальным имуществом Печерину О.Н., заместителя Руководителя Администрации города, председателя Финансово-казначейского Комитета Зворыгина И.В.

Руководитель Администрации

города Кургана А.Якушев

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Кургана

от___05.05.2009___г. №__3914__

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 2

на поставку, монтаж, ввод в эксплуатацию аттракциона

«Тир «Веселое путешествие» («Сафари»)

г. Курган «_04_» ___мая___2009__ г.

Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом Администрации города Кургана, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента Печериной Ольги Николаевны, действующей на основании Положения с одной стороны, и исполнитель муниципального заказа ООО «СБЛ-Тюмень», именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Богопольского Максима Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

    1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязанности по поставке, монтажу, вводу в эксплуатацию нового аттракциона (далее по тексту - Товар) согласно техническому заданию (спецификации), являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта, согласно приложения. В техническом задании (спецификации) в обязательном порядке отражаются технические характеристики, тип и количество поставляемого Товара.

    2. Поставщик обязуется осуществить поставку Товара по следующему адресу: город Курган, ул. Карельцева,13, ЦПКиО.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена поставляемого по настоящему Контракту Товара составляет 3 000 000 (Три миллиона) рублей, в соответствии с решением Единой комиссии по размещению муниципального заказа (протокол № 32/1-ОА от «20» апреля 2009 года).

Уровень цены поставляемого Товара по настоящему Контракту является фиксированным в течение всего срока действия настоящего Контракта.

2.2. Цена контракта включает в себя стоимость Товара, стоимость доставки Товара Заказчику, стоимость монтажа Товара, стоимость ввода в эксплуатацию Товара, расходы на страхование, налоги и другие обязательные платежи.

2.3. Оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 5 рабочих дней после выделения средств на расчетный счет Заказчика, по мере поступления средств из бюджета города Кургана в 2009г.

2.4. Оплата поставленного Товара возможна в 2010г. при условии заключенного сторонами дополнительного соглашения.

2.4. Проверка количества и комплектности Товара осуществляется представителем Заказчиком при получении Товара, подпись представителя Заказчика в накладной на получение Товара является подтверждением того, что Товар получен, полностью укомплектованным, и принят по количеству.

2.5. Настоящим Контрактом предусмотрена форма оплаты Заказчиком поставляемого Товара - перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. Товар должен быть поставлен Заказчику в полном объеме в течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта.

3.2. Если Поставщиком допущена просрочка поставки Товара, Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Товар должен быть поставлен Заказчику в полном объеме в установленные настоящим Контрактом сроки.

4.2. Поставщик несет обязанность по доставке Товара собственным транспортом либо организует доставку Товара транспортом иной организации на свое усмотрение и за свой счет, монтажу и вводу в эксплуатацию Товара.

Риск утраты или порчи Товара в процессе его доставки несет Поставщик.

4.3. Поставляемый Товар должен по качеству и комплектности соответствовать требованиям, указанным в спецификации, согласно приложения.

4.4. Товар, поставляемый Поставщиком во исполнение условий Контракта, должен иметь технический паспорт, сертификат качества, иные документы, подтверждающие соответствие качества поставляемого Товара установленным стандартам.

4.5. Товар должен отгружаться в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Стоимость упаковки включена в стоимость Товара по настоящему Контракту.

4.6. При приемке Товара Заказчиком, Товар должен быть осмотрен им в течение 6 дней с момента поставки на предмет соответствия его условиям настоящего Контракта.

В этот же срок Заказчик обязан произвести проверку поставленного Товара с целью подтверждения его соответствия документации или заявленным требованиям. Если Товар, подвергшийся проверке, не будет соответствовать установленным требованиям, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить забракованный Товар, либо внести все необходимые изменения с целью приведения Товара в соответствие с требованиями без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика в течение 10 дней с момента предъявления соответствующей претензии Заказчиком.

4.7. Если Заказчик отказывается от переданного Поставщиком Товара, он обязан обеспечить сохранность этого Товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить об этом Поставщика.

5. ГАРАНТИИ

5.1. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Контракту Товар полностью соответствует стандартам и требованиям, заявленным в настоящем Контракте, и спецификации поставки Товара.

5.2. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара заявленным в настоящем Контракте требованиям в течение гарантийных сроков, установленного заводом-изготовителем, но не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

5.3. В случае выявления некачественного Товара в период гарантийного срока Поставщик обязуется произвести замену данного Товара на доброкачественный Товар в течение 10 дней с момента предъявления Заказчиком соответствующей претензии.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Право муниципальной собственности на поставляемый Товар возникает в момент передачи Товара Заказчику.

6.2. Момент перехода риска случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика Заказчику одновременно с переходом права собственности на данный Товар в соответствии с п.6.1. настоящего Контракта.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Поставщик за нарушение сроков поставки Товара уплачивает Заказчику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательств по настоящему Контракту, начиная со дня следующего после дня истечения срока исполнения Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка России.

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятные последствия которых они не имеют возможности.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2009г.

8.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством.

8.3. В случае нарушения Поставщиком условий настоящего Контракта, Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Если при исполнении сторонами обязанностей, возложенных на них настоящим Контрактом, обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению данного Контракта, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

9.2. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем Контракте, стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства РФ.

9.3. Настоящий Контракт составлен в 5 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон и для специально уполномоченного органа.

9.4. В настоящий Контракт по письменному соглашению сторон могут быть внесены изменения и дополнения.

9.5. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем направления претензии одной стороной Контракта другой стороне. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 15 дней с момента ее получения. При недостижении согласия спор разрешается в Арбитражном суде Курганской области в соответствии с законодательством РФ.

9.6. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего контракта:

  • Приложение «Техническое заданию (спецификация) на аттракцион».

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

Поставщик

Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом Администрации города

ИНН 4501114084/КПП 450101001

640018, г. Курган, ул. М. Горького, 109

Заместитель Руководителя

Администрации города, директор Департамента

Общество с ограниченной ответственностью «СБЛ-Тюмень»

ИНН 7204082678 / КПП 720301001

625023, г.Тюмень, ул.Холодильная, 83

Р/С 40702810800110006138 в филиале ОАО «Уралтрансбанк» в г. Тюмени, г. Тюмень,

к/с 30101810200000000767,

БИК 046551767

Государственный регистрационный номер 1047200572760

Директор

______________________ / О. Н. Печерина /

м.п.

______________________ / М. А. Богопольский /

м.п.

Управляющая делами

Администрации города Кургана В. Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Администрации города

председатель Финансово-казначейского Комитета

Администрации города Кургана И. Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л. Неупокоева

________________________________________________________________________________________________________

____________________ Заказчик ___________________ Поставщик

м.п. м.п.

________________________________________________________________________________________________________

____________________ Заказчик ___________________ Поставщик

м.п. м.п.

4

Возврат к списку