Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 01.09.2009 № 8053 Об утверждении муниципального контракта №10 на монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в МУ «Автохозяйство Курганского горздравотдела».


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  ДСП ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Номер:  8053
Дата:  01.09.2009
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_01_»_______сентября 2009_______ г. N__8053___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта №10 на монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в МУ «Автохозяйство Курганского горздравотдела».

В соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», протоколом Единой Комиссии по размещению муниципального заказа №157-К от 17.08.2009 года, Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить муниципальный контракт №10 на монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в МУ «Автохозяйство Курганского горздравотдела» между Муниципальным учреждением «Автохозяйство Курганского горздравотдела» и ЗАО «Зауралспецавтоматика» в сумме 195 000 рублей. Источник финансирования - средства бюджета города Кургана.

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент социальной политики.

Руководитель Администрации

города Кургана А.Якушев

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением

Администрации города Кургана

от 01.09. 2009г. №8053

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 10

на монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в МУ «Автохозяйство Курганского горздравотдела».

г. Курган 26 августа 2009 г.

МУ «Автохозяйство Курганского горздравотдела» в лице директора Гурьянова Владимира Изотовича, действующий на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик» и Закрытое акционерное общество «Зауралспецавтоматика» в лице Барчанинова Владислава Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1. «Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» выполнить монтаж пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в МУ «Автохозяйство Курганского горздравотдела» в г. Кургане в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной ООО МПФ «Веста» приложение №1(смета на работы по монтажу системы охранно-пожарной сигнализации) «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению работ, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города.

1.2.Стоимость работ составляет 195 000 (Сто девяносто пять тысяч) рублей, согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа Протокол № 157-К от 17.08.2009г.

1.3.Оплата работ производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.2. настоящего муниципального контракта.

  1. Платежи и расчеты.

2.1.Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления «Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

2.2.Расчет с «Подрядчиком» производится на его расчетный счет по принятым актам выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, по счет-фактурам на выполненные работы по мере выделения средств из бюджета города в 2009 году.

3.Права и обязанности «Подрядчика».

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1.Выполнить работы в течение 45 календарных дней после подписания муниципального контракта.

- начало работ - 26 августа 2009 год;

- завершение работ - 09 октября 2009 год.

3.1.2.Осуществить выполнение работ, указанных в Предмете настоящего муниципального контракта и сдать их «Муниципальному заказчику» в порядке, установленном СНиП и в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

3.1.3. На дату окончания выполненных работ, предоставить на подпись «Муниципальному заказчику» справки формы КС-2, КС-3, счет-фактуры на выполненные работы и необходимую исполнительную документацию.

3.1.4.Поставить на объект материалы, изделия и конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ.

3.1.5.Обеспечить общий порядок на объекте, охрану труда и технику безопасности.

3.1.6.Несет ответственность перед «Муниципальным заказчиком» за надлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устраняет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Срок гарантии устанавливается в течение 5 лет после завершения работ согласно ст.755 ГК РФ. В качестве гарантии - бесплатное техническое обслуживание сданного объекта в течение одного года, с последующим заключением договора на обслуживание «Автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

3.1.7.Осуществлять уборку и содержание объекта и примыкающей к нему территории, вывозку строительного мусора в период выполнения работ и после их завершения.

3.1.8.За 5 дней до начала приемки завершенных по объекту работ передать «Муниципальному заказчику» исполнительную документацию и подтверждение о том, что данная документация полностью соответствует фактически выполненным работам.

3.1.9.Вывезти в недельный срок после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, инструменты, инвентарь, строительные материалы.

3.1.10.В случае, если «Муниципальным заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок устранить выявленные дефекты.

3.1.11.В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

3.2. «Подрядчик» имеет право:

3.2.1.Привлекать за свой счет субподрядчиков для выполнения необходимых по муниципальному контракту работ.

4. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

    1. «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1.В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2.Обеспечить «Подрядчика» проектно-сметной документацией, утвержденной в установленном порядке.

4.1.3.Оплатить выполненные «Подрядчиком» работы.

4.1.4. Обеспечить доступ в помещения для выполнения работ.

4.1.5. Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием работ нормативным документам, действующим в строительстве с условием заключения договора с организацией, имеющей на это право.

4.2. «Муниципальный заказчик» имеет право требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

  1. Приемка работ.

5.1. Приемка выполненных работ по актам формы КС-2 и КС-3 осуществляется «Муниципальным заказчиком» по фактически выполненным работам в соответствии с объемами и стоимостью работ, предусмотренными муниципальным контрактом, т.е фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и расценкам (в том числе включая материалы, учтенные соответствующей расценкой), включенным в смету, но не выше цены, указанной в п.1.2 контракта.

5.2. «Муниципальный заказчик» организует и осуществляет приемку результата законченных «Подрядчиком» работ в течение 5 дней с момента письменного уведомления «Подрядчика» о законченных работах. Сдача законченных по объекту работ оформляется актом за подписью уполномоченных лиц «Подрядчика», «Муниципального заказчика».

  1. Обстоятельства непреодолимой силы.

    1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

    2. Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

    3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

  2. Расторжение муниципального контракта.

    1. Расторжение муниципального контракта возможно по соглашению сторон или по решению суда в соответствии с действующим законодательством.

    2. Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

8. Срок действия муниципального контракта.

8.1.Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31 декабря 2009 года. Оплата выполненных работ возможна в 2010 году при условии заключения сторонами дополнительного соглашения.

9. Особые условия.

9.1.При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются нормативными актами по вопросам капитального строительства, реконструкции и ремонта, нормами действующего законодательства РФ.

9.2.Стороны обязуются ставить друг друга в известность об изменении юридического (почтового) адреса и (или) банковских реквизитов в течение трех дней. В случае не выполнения данного условия на виновную сторону возлагается весь риск связанных с этим последствий и она теряет право предъявления претензий к противоположной стороне.

9.3. Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются, прежде всего, путем переговоров и только при не достижении согласия - через Арбитражный суд Курганской области.

9.4.Настоящий муниципальный контракт составлен в четырех подлинных экземплярах.

10.Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик»

МУ «Автохозяйство Курганского горздравотдела»

640002, г.Курган, ул.Станционная, 76 А

Р/с 40204810200000000463 в ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской области, г. Курган ИНН/КПП 4501000136/450101001

тел.23-70-73, 23-68-83

«Подрядчик»

ЗАО «Зауралспецавтоматика»

640027, г. Курган, пр. Машиностроителей, 26 А

Р/с 40702810632020000268 в Курганском ОСБ №8599

к/с 30101810100000000650 БИК 043735650 КПП 450101001

ИНН 4501046331

тел. 255-477

«Муниципальный заказчик»

Директор МУ «АТХ ГЗО» В.И.Гурьянов

«Подрядчик»

ЗАО «Зауралспецавтоматика» В.А.Барчанинов

Управляющая делами Администрации

города Кургана В.Б.Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Зам. Руководителя Администрации

г. Кургана, директор Департамента

финансов Администрации г. Кургана И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку