Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 21.10.2009 № 9711 Об утверждении муниципального контракта №10 на выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в МОУ г. Кургана Средняя общеобразовательная школа №20 в г. Кургане


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  ДСП ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Номер:  9711
Дата:  21.10.2009
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_21_»_______октября 2009________ г. N__9711___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта №10 на выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в МОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа №20" в г. Кургане

В соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», протоколом Единой Комиссии по размещению муниципального заказа № 103/2-ОА от 14.09.2009 года, Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный контракт № 10 на выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в МОУ г.Кургана «Средняя общеобразовательная школа №20» в г.Кургане между МУ «Центр бухгалтерского учета школ №2», МОУ г.Кургана «Средняя общеобразовательная школа №20», МУП «УКС Администрации г.Кургана» и Курганским областным отделением общероссийской организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» в сумме 661046,03 рублей. Стоимость технического надзора МУП «УКС Администрации г.Кургана»-23654,00 рублей. Источник финансирования-средства местного бюджета.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент социальной политики.

Руководитель Администрации

города Кургана А.Якушев

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением

Администрации города Кургана

от 21 октября 2009г. № 9711

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 10

на выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в МОУ г. Кургана

«Средняя общеобразовательная школа № 20» в г. Кургане.

г. Курган « 25 » сентября 2009 г.

МУ «Центр бухгалтерского учета школ № 2» в лице директора Стариковой Л.В., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик»,

МУП «УКС Администрации г. Кургана» в лице директора предприятия Беломестнова А. А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие»,

Курганское областное отделение общероссийской общественной организации

« Всероссийское добровольное пожарное общество» в лице председателя Юрьева А.К., действующего на основании Устава и лицензии № 1/13302 от 11.02.2008 г., именуемое в дальнейшем «Подрядчик» и

МОУ г. Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 20» в лице директора Черникова С.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Получатель» заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1. «Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» выполнить работы по монтажу пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в МОУ г. Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 20» в г. Кургане в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной КОО «Всероссийское добровольное пожарное общество». «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению работ, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города, «Предприятие» осуществляет технический надзор, т.е контроль за ходом и качеством выполняемых работ, приемку работ на объекте на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

    1. Стоимость работ составляет 661046,03 ( Шестьсот шестьдесят одна тысяча сорок шесть) рублей 03 копейки согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа (протокол № 103/2-ОА от 14.09. 2009г Лот № 1).

1.3.Стоимость технического надзора «Предприятия» составляет 23654,0 (двадцать три тысячи шестьсот пятьдесят четыре) рубля.

    1. Оплата ремонтных работ производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.2 настоящего муниципального контракта. Оплата услуг «Предприятия» производится «Муниципальным заказчиком» в пределах суммы, определяемой п.1.3 настоящего муниципального контракта.

2. Платежи и расчеты.

2.1.Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления «Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

2.2.Расчет с «Подрядчиком» производится на его расчетный счет по принятым актам выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, по счет-фактурам на выполненные работы в 2009 году по мере выделения средств из бюджета города.

2.3.«Муниципальный заказчик» производит оплату «Предприятию» за осуществление технического надзора за выполняемыми работами в 2009 году путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Предприятия» после предоставления «Муниципальному заказчику» подписанных справок формы КС-2 и КС-3.

3. Обязанности «Подрядчика».

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1.Выполнить работы в течение 45 календарных дней (начало выполнения работ в сентябре 2009г.):

«Муниципальный заказчик»-___________________

«Подрядчик»-_________________

  • дата начала работ: « 28 » сентября 2009г.;

  • дата завершения работ : « 11 » ноября 2009г.

3.1.2.Осуществить выполнение работ, указанных в Предмете настоящего муниципального контракта и сдать их «Предприятию», «Получателю» и «Муниципальному заказчику» в порядке, установленном СНиП и в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

3.1.3.Не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, предоставить на подпись «Предприятию» и «Муниципальному заказчику» справки формы КС-2, КС-3, счет-фактуры на выполненные работы и необходимую исполнительную документацию.

3.1.4.Поставить на объект материалы, оборудование,технику,необходимые для производства работ и выполнить работы собственными силами без привлечения субподрядных организаций.

3.1.5.Обеспечить общий порядок на объекте, охрану труда и технику безопасности.

3.1.6.Несет ответственность перед «Муниципальным заказчиком», «Получателем» и «Предприятием» за надлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устраняет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока. Срок гарантии устанавливается в течение 5 лет после завершения работ согласно ст. 755 ГК РФ.

3.1.7.Осуществлять уборку и содержание объекта и примыкающей к нему территории, вывозку строительного мусора в период выполнения работ и после их завершения.

3.1.8.За 3 дня до начала приемки завершенных по объекту работ передать «Предприятию» исполнительную документацию и подтверждение о том, что данная документация полностью соответствует фактически выполненным работам.

3.1.9.Вывезти в недельный срок после подписания акта приемки законченных по объекту работ за пределы объекта принадлежащие ему оборудование, инструменты, инвентарь, строительные материалы.

3.1.10.В случае, если «Муниципальным заказчиком», «Получателем» и «Предприятием» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок устранить выявленные дефекты. В случае, если «Подрядчик» не устранит в разумный срок выявленные дефекты, «Муниципальный заказчик» имеет право привлечь для выполнения этих работ третьих лиц. В этом случае все расходы по устранению выявленных дефектов привлеченными лицами несет «Подрядчик».

3.1.11.В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

4. Обязанности «Муниципального заказчика».

    1. «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1.В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2.Оплатить выполненные «Подрядчиком» и «Предприятием» работы..

    1. «Муниципальный заказчик» имеет право требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

5. Обязанности «Предприятия».

5.1. «Предприятие» обязано:

5.1.1.В течение 3 дней после получения от «Муниципального заказчика» подлинного экземпляра муниципального контракта и утвержденной проектно-сметной документации назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Предприятия».

5.1.2.Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием работ нормативным документам, действующим в строительстве, подписывать соответствующие документы и передавать их «Муниципальному заказчику».

5.1.3.Осуществлять приемку выполненных «Подрядчиком» работ по актам формы КС-2 и КС-3 в течение 5 дней после предоставления их «Подрядчиком».

    1. .«Предприятие» имеет право требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

«Муниципальный заказчик»-___________________

«Подрядчик»-_________________

6. Обязанности «Получателя».

6.1.В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Получателя».

6.2. Обеспечить доступ к объекту выполнения работ.

6.3.Информировать «Муниципального заказчика» и «Предприятие» об обстоятельствах, которые могут привести к ненадлежащему исполнению «Подрядчиком» своих обязательств.

7. Приемка работ.

7.1. Приемка выполненных работ по актам формы КС-2 и КС-3 осуществляется «Предприятием» и «Получателем» по фактически выполненным работам в соответствии с объемами, расценками и индексами удорожания, включенными в смету, т.е фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и расценкам (в том числе включая материалы, учтенные соответствующей расценкой), включенным в смету, но не выше цены, указанной в п.1.2 контракта.

7.2. «Предприятие» и «Получатель» организуют и осуществляют приемку результата законченных «Подрядчиком» работ в течение 5 дней с момента письменного уведомления «Подрядчика» о законченных работах. Сдача законченных по объекту работ оформляется 4-х сторонним актом за подписью уполномоченных лиц «Подрядчика», «Муниципального заказчика», «Предприятия» и «Получателя».

8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

8.2.Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.3.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

9. Расторжение муниципального контракта.

9.1.Расторжение муниципального контракта возможно по соглашению сторон или по решению суда в соответствии с действующим законодательством.

9.2.Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

10. Срок действия муниципального контракта.

10.1.Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует в течение текущего финансового года . Оплата выполненных по контракту работ может осуществляться в 2010 году при условии заключения сторонами дополнительного соглашения.

11.Особые условия.

11.1. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

11.2.При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются нормативными актами по вопросам капитального строительства, реконструкции и ремонта, нормами действующего законодательства РФ.

11.3.Стороны обязуются ставить друг друга в известность об изменении юридического (почтового) адреса и (или) банковских реквизитов в течение трех дней. В случае не выполнения данного условия на виновную сторону возлагается весь риск связанных

с этим последствий и она теряет право предъявления претензий к противоположной стороне.

«Муниципальный заказчик»-___________________

«Подрядчик»-_________________

11.4.Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются, прежде всего, путем переговоров и только при не достижении согласия - через Арбитражный суд Курганской области.

11.5.Настоящий муниципальный контракт составлен в пяти подлинных экземплярах.

12. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - МУ «Центр бухгалтерского учета школ №2»

640023,г.Курган,5микрорайон,23

ИНН / КПП 4501020037 / 450101001

УФК по Курганской области (ДФ Администрации г.Кургана - Муниципальное учреждение

«Центр бухгалтерского учета школ №2 Л/с 02433010080)

Р /с 40204810200000000463 , ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской области г.Курган

БИК 043735001

«Подрядчик» - Курганское областное отделение общероссийской общественной

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»

640018 ,г.Курган, ул.Куйбышева ,62-а

ИНН / КПП 4501012678 / 450101001

КОО ВДПО Р/с 40703810132020000725 Курганском ОСБ № 8599, г.Курган

Кор.счет 30101810100000000650 , БИК 043735650

«Предприятие» - МУП «УКС Администрации г.Кургана»

640000, г.Курган , ул.Кирова , 85-1

ИНН / КПП 4501022644 / 450101001

р/с 40702810200000000442 ОАО НКО « Городской расчетный центр» г. Курган

БИК 043735358

«Получатель» - МОУ г.Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 20»

640023, г.Курган, 1 микрорайон ,7

ИНН / КПП 4501032586 / 450101001

Р/с 40204810200000000463 УФК по Курганской области (ДФ Администрации города Кургана

МУ «ЦБУШ №2» л/с 02433010080) ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл. г.Курган

БИК 043735001

«Муниципальный заказчик»

Директор МУ «Центр бухгалтерского

учета школ № 2» Л.В.Старикова

«Подрядчик»

Председатель Совета КОО ВДПО А.К.Юрьев

«Предприятие»

Директор МУП «УКС Администрации

г. Кургана» А.А.Беломестнов

«Получатель»

Директор МОУ г. Кургана «Средняя

общеобразовательная школа № 20» С.В.Черников

Управляющая делами Администрации

города Кургана В.Б.Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации г. Кургана,

директор Департамента финансов

Администрации города Кургана И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку