Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 30.11.2009 № 10863 Об утверждении муниципального контракта на выполнение работ по монтажу систем пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре в библиотеке № 21 пос. Затобольный МУ «Централизованная библиотечная система города Кургана» в 2009 году


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  ДСП ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Номер:  10863
Дата:  30.11.2009
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_30_»________ноября 2009________ г. N__10863__

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта на выполнение работ по монтажу систем пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре в библиотеке № 21 пос. Затобольный МУ «Централизованная библиотечная система города Кургана» в 2009 году

В соответствии с Федеральным Законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», протоколом Единой комиссии по размещению муниципального заказа № 100/2-ОА, Лот № 3 от 07.09.2009г., Администрация города Кургана постановляет:

1. Утвердить муниципальный контракт на выполнение работ по монтажу систем пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре в библиотеке № 21 пос. Затобольный МУ "Централизованная библиотечная система города Кургана" в 2009 году № 11 между МУ «Централизованная библиотечная система города Кургана», МУП «УКС Администрации г. Кургана» и ООО «Терминал С» в сумме 44 175 рублей 22 копейки. Источник финансирования - бюджет города Кургана.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Департамент социальной политики Администрации города Кургана.

Руководитель Администрации

города Кургана А. Якушев

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением

Администрации города Кургана

от _30 ноября_ 2009г. № _10863_

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 11

на выполнение работ по монтажу систем пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре в библиотеке № 21 пос. Затобольный МУ «Централизованная библиотечная система города Кургана» в 2009 году.

г. Курган «21» сентября 2009 г.

МУ «Централизованная библиотечная система города Кургана» в лице директора Дорофеевой Людмилы Евгеньевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик»,

МУП «УКС Администрации г. Кургана» в лице директора предприятия Беломестнова Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие» и

ООО «Терминал С» в лице директора Чикмарёвой Ирины Викторовны, действующего на основании Устава и лицензии № 2/30697 от 27.02.2009г., именуемое в дальнейшем «Подрядчик» заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1. «Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» выполнить работы по монтажу систем пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре в библиотек № 21 пос. Затобольный МУ «Централизованной библиотечной системе города Кургана» в 2009г. в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной ООО «Элит-Электро», и ведомостью объемов работ Лот № 3 (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта. «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению работ, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города, «Предприятие» осуществляет технический надзор, т.е контроль за ходом и качеством выполняемых работ, приемку работ на объекте на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

1.2. Стоимость работ составляет 44 175 (Сорок четыре тысячи сто семьдесят пять) руб. 22 коп. согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа (протокол № 100/2-ОА от 07.09.2009г., Лот № 3).

1.3. Стоимость технического надзора «Предприятия» определяется в размере 2,97% от стоимости фактически выполненных работ.

1.4. Оплата работ производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.2 настоящего муниципального контракта. Оплата услуг «Предприятия» производится «Муниципальным заказчиком» в пределах суммы, определяемой п.1.3 настоящего муниципального контракта.

2. Платежи и расчеты.

2.1. Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления «Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

2.2. Расчет с «Подрядчиком» производится на его расчетный счет по принятым актам выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, по счет-фактурам на выполненные работы в 2009 году по мере выделения средств из бюджета города.

2.3. «Муниципальный заказчик» производит оплату «Предприятию» за осуществление технического надзора за выполняемыми работами в 2009 году путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Предприятия» после предоставления «Муниципальному заказчику» подписанных справок формы КС-2 и КС-3.

«Муниципальный заказчик»-___________________ «Предприятие»-_______________________

«Подрядчик»-_________________

3. Обязанности «Подрядчика».

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1. Выполнить работы в течение 5 календарных дней:

  • дата начала работ: «28» сентября 2009г.;

  • дата завершения работ : «02» октября 2009г.

3.1.2. Осуществить выполнение работ, указанных в Предмете настоящего муниципального контракта и сдать их «Предприятию» и «Муниципальному заказчику» в порядке, установленном СНиП и в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

3.1.3. Не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, предоставить на подпись «Предприятию» и «Муниципальному заказчику» справки формы КС-2, КС-3, счет-фактуры на выполненные работы и необходимую исполнительную документацию.

3.1.4. Поставить на объект материалы, оборудование, технику, необходимые для производства работ.

3.1.5. Обеспечить общий порядок на объекте, охрану труда и технику безопасности.

3.1.6. Несет ответственность перед «Муниципальным заказчиком» и «Предприятием» за надлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устраняет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока. Срок гарантии устанавливается в течение 5 лет после завершения работ согласно ст. 755 ГК РФ.

3.1.7. Осуществлять уборку и содержание объекта и примыкающей к нему территории, вывозку строительного мусора в период выполнения работ и после их завершения.

3.1.8. За 3 дня до начала приемки завершенных по объекту работ передать «Предприятию» исполнительную документацию и подтверждение о том, что данная документация полностью соответствует фактически выполненным работам.

3.1.9. Вывезти в недельный срок после подписания акта приемки законченных по объекту работ за пределы объекта принадлежащие ему оборудование, инструменты, инвентарь, строительные материалы.

3.1.10. В случае, если «Муниципальным заказчиком» и «Предприятием» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок устранить выявленные дефекты. В случае, если «Подрядчик» не устранит в разумный срок выявленные дефекты, «Муниципальный заказчик» имеет право привлечь для выполнения этих работ третьих лиц. В этом случае все расходы по устранению выявленных дефектов привлеченными лицами несет «Подрядчик».

3.1.11. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

4. Обязанности «Муниципального заказчика».

4.1. «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1. В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2.Оплатить выполненные «Подрядчиком» и «Предприятием» работы.

4.2. «Муниципальный заказчик» имеет право требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

5. Обязанности «Предприятия».

5.1. «Предприятие» обязано:

5.1.1. В течение 3 дней после получения от «Муниципального заказчика» подлинного экземпляра муниципального контракта и утвержденной проектно-сметной документации назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Предприятия».

«Муниципальный заказчик»-___________________ «Предприятие»-_______________________

«Подрядчик»-_________________

5.1.2. Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием работ нормативным документам, действующим в строительстве, подписывать соответствующие документы и передавать их «Муниципальному заказчику».

5.1.3. Осуществлять приемку выполненных «Подрядчиком» работ по актам формы КС-2 и КС-3 в течение 5 дней после предоставления их «Подрядчиком».

5.2. «Предприятие» имеет право требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

6. Приемка работ.

6.1. Приемка выполненных работ по актам формы КС-2 и КС-3 осуществляется «Предприятием» и «Муниципальным заказчиком» по фактически выполненным работам в соответствии с объемами, расценками и индексами удорожания, включенными в смету, т.е. фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и расценкам (в том числе включая материалы, учтенные соответствующей расценкой), включенным в смету, но не выше цены, указанной в п.1.2 контракта.

6.2. «Предприятие» и «Муниципальный заказчик» организуют и осуществляют приемку результата законченных «Подрядчиком» работ в течение 5 дней с момента письменного уведомления «Подрядчика» о законченных работах. Сдача законченных по объекту работ оформляется 3-х сторонним актом за подписью уполномоченных лиц «Подрядчика», «Муниципального заказчика» и «Предприятия».

7. Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

8. Расторжение муниципального контракта.

8.1. Расторжение муниципального контракта возможно по соглашению сторон или по решению суда в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

9. Срок действия муниципального контракта.

9.1. Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует в течение текущего финансового года. Оплата выполненных по контракту работ может осуществляться в 2010 году при условии заключения сторонами дополнительного соглашения.

10. Особые условия.

10.1. При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются нормативными актами по вопросам капитального строительства, нормами действующего законодательства РФ.

10.2.Стороны обязуются ставить друг друга в известность об изменении юридического (почтового) адреса и (или) банковских реквизитов в течение трех дней. В случае не выполнения данного условия на виновную сторону возлагается весь риск связанных с этим последствий и она теряет право предъявления претензий к противоположной стороне.

«Муниципальный заказчик»-___________________ «Предприятие»-_______________________

«Подрядчик»-_________________

10.3. Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются сторонами путем направления претензии одной стороной Контракта другой стороне. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 15 дней с момента ее получения. При недостижении соглашения спор разрешается в Арбитражном суде Курганской области.

10.4.Настоящий муниципальный контракт составлен в пяти подлинных экземплярах.

11. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - 640000, г. Курган, ул. Советская, 60; УФК по Курганской области (ФКК Администрации г. Кургана Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Кургана»); р/с № 40204810200000000463 в ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл. г. Курган; БИК 043735001; ИНН 4501009308

«Подрядчик» - 640014, г. Курган, ул. Добролюбова, 73-6; р/с 40702810932000009471 в Курганском ОСБ № 8599 г. Курган; ИНН 4501107753. КПП 450101001, БИК 043735650

«Предприятие» - 640000, г. Курган, ул. Кирова, 85/1; р/с 40702810200000000442 в ОАО НКО «Городской расчетный центр» г. Курган; БИК/ИНН 043735358 / 4501022644

«Муниципальный заказчик»

Директор МУ «Централизованная

библиотечная система города Кургана» Л.Е. Дорофеева

«Подрядчик»

Директор ООО «Терминал С» И.В. Чикмарёва

«Предприятие»

Директор МУП «УКС Администрации

г. Кургана» А.А. Беломестнов

Управляющая делами Администрации

города Кургана В.Б.Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации г. Кургана,

Директор Департамента

финансов И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку