Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 08.12.2009 № 11190 Об утверждении договора о предоставлении субсидии на выполнение ремонтных работ трубопроводов теплоснабжения в многоквартирном доме № 8 по пр.Машиностроителей


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  *ДЖКХ ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ЖИЛ. ФОНДА
Номер:  11190
Дата:  08.12.2009
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_08_»_______декабря 2009________ г. N__11190__

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении договора о предоставлении субсидии на выполнение ремонтных работ трубопроводов теплоснабжения в многоквартирном доме № 8 по пр.Машиностроителей

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», письмом МУ «Административно-техническая инспекция города Кургана» от 28.10.2009года № 1888, Постановлением Администрации города Кургана от 30 июня 2009года № 5917 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Кургана на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, за найм жилого помещения»,

руководствуясь Уставом муниципального образования города Кургана, решением Курганской городской Думы от 24 декабря 2008 года № 366 «О бюджете города Кургана на 2009 год» Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить договор о предоставлении субсидии на выполнение ремонтных работ трубопроводов теплоснабжения в многоквартирном доме № 8 по пр.Машиностроителей между Департаментом по управлению жилищно - коммунальным хозяйством и благоустройству и ООО «Специндустрия».

2.Департаменту по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству возместить затраты по выполненным работам за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана по статье "Целевая программа реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» на территории города Кургана на 2006-2010 годы", согласно акту выполненных работ.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству, Департамент финансов Администрации города.

Руководитель Администрации

города Кургана А.Якушев

Утвержден

постановлением Администрации города Кургана

от «_08_» __12.2009_ г. № _11190_

Договор

о предоставлении субсидии на выполнение ремонтных работ трубопроводов теплоснабжения в многоквартирном доме № 8 по

пр. Машиностроителей

г.Курган « _05_ » _ноября__2009 г.

Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству, именуемый в дальнейшем Департамент в лице Первого заместителя Руководителя Администрации города, директора Департамента Коева Ю.В., действующего на основании Положения о Департаменте,

и ООО «Специндустрия» в лице директора Федякова В.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Предприятие, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Предприятие, в соответствии с заключением МУ «Административно-техническая инспекция города Кургана» от 28.10.2009 года № 1888, выполняет ремонтные работы трубопроводов теплоснабжения в многоквартирном доме № 8 по пр.Машиностроителей, в соответствии с видами и объемами работ согласно сметной документации (приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а Департамент осуществляет возмещение затрат Предприятию за выполненные работы по мере поступления денежных средств из городского бюджета на основании акта выполненных работ.

2.Порядок приемки и расчета

2.1.Приемка работ осуществляется Департаментом согласно акту выполненных работ, по фактически выполненным работам в соответствии с объемами, тарифами и индексами удорожания, т.е. фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и тарифам (в том числе, включая и материалы, учтенные соответствующей расценкой), но не выше цены предусмотренной настоящим договором.

2.2. Департамент на основании акта выполненных работ возмещает затраты Предприятию в размере 99741 (девяносто девять тысяч семьсот сорок один) рубль.

2.3. Предприятие предоставляет Департаменту сведения об объемах выполненных работ и иные документы по требованию.

3.Сроки выполнения работ

3.1.Начало выполнения работ - 05.11.2009 года.

3.2.Окончание выполнения работ - 16.11.2009 года.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Департамент:

4.1.1.Возмещает затраты Предприятию за выполненные ремонтные работы трубопроводов теплоснабжения в многоквартирном доме №8 по пр.Машиностроителей в сумме 99741 (девяносто девять тысяч семьсот сорок один) рубль.

4.1.2.Вправе осуществлять контроль за ходом и качеством работ

4.2.Предприятие:

4.2.1.Выполняет ремонтные работы трубопроводов теплоснабжения в многоквартирном доме №8 по пр.Машиностроителей, предусмотренные локальным сметным расчетом

4.2.2.Несет ответственность за достоверность предоставляемой информации в соответствии с законодательством.

5.Гарантии качества работ.

5.1.1.Гарантийный срок выполненных работ Предприятием устанавливается 24 календарных месяца со дня подписания сторонами акта сдачи - приемки.

5.1.2. Предприятие гарантирует выполнение работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами Российской Федерации.

6.Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора Предприятие обязано оплатить Департаменту неустойку за каждый день просрочки обязательств в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.Изменения и дополнения настоящего договора

7.1.Изменения условий договора производится путем оформления дополнительных соглашений к настоящему договору. Дополнительное соглашение оформляется в 5-дневный срок и утверждается постановлением Администрации города Кургана.

8.Заключительные Положения

8.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и утверждается постановлением Администрации города Кургана.

8.2.Настоящий договор действует до 31.12.2009 года.

Оплата выполненных работ по настоящему Контракту может быть произведена в 2010 году при условии заключения сторонами дополнительного соглашения.

8.3.Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8.4.Все спорные вопросы, при не достижении согласия в ходе переговоров, будут разрешаться в арбитражном суде в установленном законом порядке.

9.Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик Исполнитель

Департамент по управлению ООО «Специндустрия»

жилищно-коммунальным хозяйством 640023, г.Курган, 5 микр. д.3-387

и благоустройству ОГРН 1064501181546,

640000, г. Курган пл. В.И.Ленина, ИНН 4501126731,

ИНН 4501011089 КПП 450101001,

р/с 40702810332000107863

Первый заместитель Руководителя Курганское ОСБ № 8599,

Администрации города, БИК 043735650,

директор Департамента по управлению к/с 30101810100000000650

жилищно-коммунальным хозяйством

и благоустройству Директор ООО «Специндустрия»

_________________ Ю.В.Коев ___________________ В.А.Федяков

Первый заместитель Руководителя

Администрации города,

директор Департамента по управлению

жилищно-коммунальным хозяйством

и благоустройству Ю.Коев

Согласовано:

Заместитель Руководителя Администрации

города, директор Департамента финансов И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку