Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 30.12.2009 № 12009 Об утверждении муниципального контракта №13 на измерения в электроустановках для МУ Автохозяйство Курганского горздравотдела


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  ДСП ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Номер:  12009
Дата:  30.12.2009
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_30_»_______декабря 2009________ г. N__12009__

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта №13 на измерения в электроустановках для МУ "Автохозяйство Курганского горздравотдела"

В соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», протоколом Единой Комиссии по размещению муниципального заказа № 218-К от 10.12.2009 года, Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить муниципальный контракт №13 на измерения в электроустановках для МУ «Автохозяйство Курганского горздравотдела» между Муниципальным учреждением «Автохозяйство Курганского горздравотдела» и ЗАО «Кургансельэлектро» в сумме 16 000 рублей.

Источник финансирования - средства бюджета города Кургана.

  1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент социальной политики.

Руководитель Администрации

города Кургана А.Якушев

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением

Администрации города Кургана

от 30.12. 2009г. №12009

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 13

на измерения в электроустановках МУ «Автохозяйство Курганского горздравотдела».

г. Курган «17» декабря 2009г.

МУ «Автохозяйство Курганского горздравотдела» в лице директора Гурьянова Владимира Изотовича, действующего на основании Устава, решения Курганской городской Думы от 18.06.2008 г. № 171 об утверждении «Положения о порядке формирования, размещения, исполнения и контроля за исполнением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города кургана», именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик» и Исполнитель муниципального заказа ЗАО «Кургансельэлектро» в лице Генерального директора Шаврина Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1. «Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» выполнить измерения в электроустановках гаража-стоянки МУ «Автохозяйство Курганского горздравотдела» в г. Кургане в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной КОО ВДПО приложение №1(смета на измерения в электроустановках). «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению работ, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города.

1.2.Стоимость работ составляет 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек, согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа Протокол № 218-К от «10» декабря 2009 г.

1.3.Оплата работ производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.2. настоящего муниципального контракта.

  1. Платежи и расчеты.

2.1.Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления «Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

2.2.Расчет с «Подрядчиком» производится на его расчетный счет по принятым актам выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, по счет-фактурам на выполненные работы по мере выделения средств из бюджета города в 2009 году, возможна оплата в 2010 году с условием заключения дополнительного соглашения.

3.Права и обязанности «Подрядчика».

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1.Выполнить работы в течение 15 календарных дней после подписания муниципального контракта.

- начало работ - «17» декабря 2009 г.;

- завершение работ - «31» декабря 2009 г.

3.1.2.Осуществить выполнение работ, указанных в Предмете настоящего муниципального контракта и сдать их «Муниципальному заказчику» в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

3.1.3. На дату окончания выполненных работ, предоставить на подпись «Муниципальному заказчику» справки формы КС-2, КС-3, счет-фактуры на выполненные работы и необходимую исполнительную документацию.

3.1.4.Обеспечить общий порядок на объекте, охрану труда и технику безопасности.

3.1.5.Несет ответственность перед «Муниципальным заказчиком» за надлежащее качество выполняемых работ. Срок гарантии устанавливается в течение 3-х лет после завершения работ согласно ст.755 ГК РФ.

3.1.6.За 5 дней до начала приемки завершенных по объекту работ передать «Муниципальному заказчику» исполнительную документацию и подтверждение о том, что данная документация полностью соответствует фактически выполненным работам.

3.1.7.В случае, если «Муниципальным заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок устранить выявленные дефекты.

3.1.8.В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

4. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

    1. «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1.В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2.Обеспечить «Подрядчика» проектно-сметной документацией, утвержденной в установленном порядке.

4.1.3.Оплатить выполненные «Подрядчиком» работы.

4.1.4. Обеспечить доступ в помещения для выполнения работ.

4.1.5. Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием работ нормативным документам.

4.2. «Муниципальный заказчик» имеет право требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

  1. Приемка работ.

5.1. Приемка выполненных работ по актам формы КС-2 и КС-3 осуществляется «Муниципальным заказчиком» по фактически выполненным работам в соответствии с объемами и стоимостью работ, предусмотренными муниципальным контрактом, т.е фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и расценкам (в том числе включая материалы, учтенные соответствующей расценкой), включенным в смету, но не выше цены, указанной в п.1.2 контракта.

5.2. «Муниципальный заказчик» организует и осуществляет приемку результата законченных «Подрядчиком» работ в течение 5 дней с момента письменного уведомления «Подрядчика» о законченных работах. Сдача законченных по объекту работ оформляется актом за подписью уполномоченных лиц «Подрядчика», «Муниципального заказчика».

  1. Обстоятельства непреодолимой силы.

    1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

    2. Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

    3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

  2. Расторжение муниципального контракта.

    1. Расторжение муниципального контракта возможно по соглашению сторон или по решению суда в соответствии с действующим законодательством.

    2. Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

8. Срок действия муниципального контракта.

8.1.Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31 декабря 2009 года.

9. Особые условия.

9.1.При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются нормативными актами по вопросам капитального строительства, реконструкции и ремонта, нормами действующего законодательства РФ.

9.2.Стороны обязуются ставить друг друга в известность об изменении юридического (почтового) адреса и (или) банковских реквизитов в течение трех дней. В случае не выполнения данного условия на виновную сторону возлагается весь риск связанных с этим последствий и она теряет право предъявления претензий к противоположной стороне.

9.3. Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются, прежде всего, путем переговоров и только при не достижении согласия - через Арбитражный суд Курганской области.

9.4.Настоящий муниципальный контракт составлен в четырех подлинных экземплярах.

10.Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик»

МУ «Автохозяйство Курганского горздравотдела»

640002, г.Курган, ул.Станционная, 76 А

р/с 40204810200000000463 в ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской области, г. Курган

ИНН/КПП 4501000136/450101001

тел.23-70-73, 23-68-83

«Подрядчик»

ЗАО «Кургансельэлектро»

640008, г.Курган, пр. Конституции, 30

ИНН/КПП 4501036238/450101001

ОГРН 1024500509384 ОКПО 03574865

р/с 40702810908360000003

к/с 30101810700000000801 БИК 043735801

Курганский филиал ОАО «Русь-Банк» г.Курган

тел./факс 44-53-53, 44-53-68

E-mail: k-s-elektro@yandex.ru

«Муниципальный заказчик»

Директор МУ «АТХ ГЗО» В.И.Гурьянов

«Подрядчик»

Генеральный директор

ЗАО «Кургансельэлектро» В.А.Шаврин

Управляющая делами Администрации Н.А. Румянцева

города

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Администрации

города Кургана, Директор Департамента

финансов Администрации г. Кургана И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку