Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 30.03.2009 № 2631 Об утверждении муниципального контракта № 4 от 27.02.09 г. на оказание услуг по определению сметной стоимости выполнения проектно-изыскательских работ.


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  *ДРГХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ НЕ УКАЗАНО
Номер:  2631
Дата:  30.03.2009
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_30_»________марта 2009_________ г. N__2631___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта № 4 от 27.02.09 г. на оказание услуг по определению сметной стоимости выполнения проектно-изыскательских работ.

В соответствии с п. 14 ч. 2 ст.55 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный контракт № 4 от 27.02.09г. на оказание услуг по определению сметной стоимости выполнения проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство пожарного депо».

2. Департаменту развития городского хозяйства оплатить стоимость выполненных работ за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана на капитальное строительство объектов по статье «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на Департамент развития городского хозяйства.

Руководитель Администрации

города Кургана А. Якушев

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

города Кургана

от «30» марта 2009г. № 2631

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 4

на оказание услуг по определению сметной стоимости выполнения проектно-изыскательских работ.

город Курган « 27 » февраля 2009 г.

Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана, в лице заместителя директора Департамента развития городского хозяйства Валишина С.Л.., действующего на основании Положения о Департаменте, утвержденного решением Курганской городской Думы от 15.04.2005 г №68, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик»,

МУП «УКС Администрации г. Кургана», в лице директора предприятия Беломестнова А. А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие»,

ООО «ЭВЕРЕСТ-СТРОЙ», в лице Чикишева М.А., действующего на основании доверенности от 31.10.2008, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,

заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1. «Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» определить сметную стоимость выполнения проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство пожарного депо».

1.2. Документация должна быть выполнена в соответствии с заданием (приложение №1) , сметой (приложение №2), которые являются неотъемлемой частью данного контракта.

1.3. Стоимость муниципального контракта составляет 99710 (Девяносто девять тысяч семьсот десять ) рублей.

1.4. «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению документации, «Предприятие» осуществляет подготовку исходных данных для разработки документации, надзор (контроль выполнения работ), приемку документации на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города.

2. Платежи и расчеты.

2.1. Оплата за выполненные работы производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.3 настоящего муниципального контракта.

2.2. Окончательный расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» по мере выделения средств из бюджета города.

«Муниципальный заказчик»______________________

«Предприятие»________________ «Подрядчик»____________________________________

2.3. Оплата услуг «Предприятия» производится «Муниципальным заказчиком» в размере 2,97% от стоимости, указанной в п. 1.3 настоящего муниципального контракта.

2.4. Стоимость услуг, оказываемых «Предприятием» не входит в стоимость услуг, выполняемых «Подрядчиком».

3.Права и обязанности «Подрядчика».

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1. Выполнить работы в срок не позднее 30 календарных дней после даты подписания муниципального контракта.

3.1.2. Передать «Предприятию» готовую документацию в 4-х печатных экземплярах с электронной копией по акту сдачи-приемки работ, счет-фактуре на выполненные работы.

3.1.3. Безвозмездно внести изменения в разработанную документацию по замечаниям «Муниципального заказчика», «Предприятия».

3.1.4. Нести ответственность перед «Муниципальным заказчиком» за своевременное выполнение работы и надлежащее качество выполняемых работ.

3.1.5. В случае просрочки исполнения обязательств и ненадлежащего исполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

3.1.6. Немедленно известить «Муниципального заказчика», «Предприятие» при обнаружении обстоятельств создающих невозможность завершения работы в срок.

3.2. «Подрядчик» имеет право:

3.2.1. Привлекать за свой счет субподрядчиков для своевременного и качественного выполнения необходимых по данному муниципальному контракту работ.

4. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

4.1. «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1. В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2. Оплатить выполненные «Подрядчиком» и «Предприятием» работы.

4.2. «Муниципальный заказчик» имеет право:

4.2.1. Требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

5. Права и обязанности «Предприятия».

5.1. «Предприятие» обязано:

5.1.1. В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Предприятия».

5.1.2. Выдать «Подрядчику» необходимые исходные данные.

5.1.3. Осуществлять надзор (контроль за разработкой технической документации).

5.2. «Предприятие» имеет право

5.2.1. Требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

«Муниципальный заказчик»______________________

«Предприятие»________________ «Подрядчик»____________________________________

6. Порядок сдачи и приемки работ.

6.1. После завершения работ «Подрядчик» передает «Муниципальному заказчику» и «Предприятию» документацию в 4-х экземплярах с электронной копией

6.2. В течение 10 дней со дня получения документации «Предприятие» обязано её рассмотреть и сообщить о приемке/отказе в приемке «Подрядчику».

6.3. При приемке документации оформляется 3-х сторонний акт о выполненных работах за подписью уполномоченных лиц «Подрядчика», «Муниципального заказчика» и «Предприятия».

6.4. В случае отказа в приемке документации сторонами составляется трехсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. «Подрядчик» исправляет выявленные недоработки и устраняет замечания за свой счет.

7.Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

8.Расторжение муниципального контракта.

8.1. Контракт может быть расторгнут досрочно: по основаниям, установленным законодательством, по взаимному письменному соглашению сторон, либо одной из сторон в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий контракта другой стороной, имеющих существенное значение.

8.2. Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

9.Срок действия муниципального контракта.

9.1. Муниципальный контракт вступает в силу с момента его утверждения Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31 декабря 2009 года.

10.Особые условия.

10.1. При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются нормативными актами, государственными нормами, правилами и стандартами, предусмотренными Законодательством Российской Федерации.

10.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

«Муниципальный заказчик»______________________

«Предприятие»________________ «Подрядчик»____________________________________

10.3. Споры по настоящему договору разрешаются сторонами, прежде всего путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в Арбитражном суде Курганской области.

10.4. Настоящий муниципальный контракт составлен в пяти экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10.5. Все изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту оформляются дополнительным соглашением, которое подлежит утверждению постановлением Администрации города Кургана.

11. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - Департамент развитии городского хозяйства Администрации города Кургана, ИНН 4501081022 КПП 450101001

640000, г. Курган, площадь им. В.И.Ленина

р/с № 40204810200000000463 ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл., г. Курган

БИК 043735001

«Подрядчик» - ООО «ЭВЕРЕСТ - СТРОЙ»

ИНН 7806382848 КПП 780601001

195213, г. Санкт-Петербург, пр.Заневский, д. 45, лит. «А»

р/с 40702810000000001076 ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу

кор.сч. 30101810300000000701 БИК 044030701

«Предприятие» - МУП «УКС Администрации города Кургана»

ИНН 4501022644 КПП 450101001

640000, г. Курган, ул. Кирова, 85/1, тел. 42-54-77

р/с 40702810500000000000443 ОАО НКО «Городской расчетный центр» г. Курган

кор.сч. 30103810400000000358 БИК 043735358

«Муниципальный заказчик»

Заместитель директора Департамента развития

городского хозяйства С.Л. Валишин

«Подрядчик»

Представитель ООО «ЭВЕРЕСТ - СТРОЙ» М.А. Чикишев

«Предприятие»

Директор МУП «УКС Администрации

города Кургана» А.А. Беломестнов

Управляющая делами

Администрации города Кургана В.Б. Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Администрации

г. Кургана, Председатель Финансово-

Казначейского комитета И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку