Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 19.08.2009 № 7702 Об утверждении муниципального контракта № 14 от 01.07.09 г. на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Аллея героев».


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  *ДРГХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ НЕ УКАЗАНО
Номер:  7702
Дата:  19.08.2009
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_19_»_______августа 2009________ г. N__7702___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта № 14 от 01.07.09 г.

на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Аллея героев».

В соответствии с п. 14 ч. 2 ст.55 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный контракт № 14 от 01.07.09г. на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Аллея героев»

2. Департаменту развития городского хозяйства оплатить стоимость выполненных работ за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана на капитальное строительство объектов по статье «Благоустройство».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на Департамент развития городского хозяйства.

Руководитель Администрации

города Кургана А. Якушев

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

города Кургана

от « 19» августа 2009г. № 7702

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 14

на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Аллея героев» в г. Кургане.

город Курган « 1 » июля 2009 г.

Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана, в лице заместителя директора Департамента развития городского хозяйства Валишина С.Л.., действующего на основании Положения о Департаменте, утвержденного решением Курганской городской Думы от 15.04.2005 г №68, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик»,

МУП «УКС Администрации г. Кургана», в лице директора предприятия Беломестнова А. А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие»,

ООО «Экспертпроект», в лице генерального директора Марченкова А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,

заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1. «Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» разработать проектно-сметную документацию по объекту: «Аллея героев» в г. Кургане.

1.2. Документация должна быть выполнена в соответствии с заданием (приложение №1), сметой (приложение №2), которые являются неотъемлемой частью данного контракта.

1.3. Стоимость муниципального контракта составляет 99 980 (Девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят) рублей.

1.4. «Подрядчик» принимает на себя обязанность по разработке проектно-сметной документации, «Предприятие» осуществляет подготовку исходных данных для разработки документации, надзор (контроль выполнения работ), приемку документации на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города.

2. Платежи и расчеты.

2.1. Оплата за выполненные работы производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.3 настоящего муниципального контракта.

2.2. Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» в 2009 году по мере выделения средств из бюджета города.

2.3. Оплата услуг «Предприятия» производится «Муниципальным заказчиком» в 2009 году в размере 2,97% от стоимости, указанной в п. 1.3 настоящего муниципального контракта.

«Муниципальный заказчик»______________________

«Предприятие»________________ «Подрядчик»____________________________________

2.4. Стоимость услуг, оказываемых «Предприятием» не входит в стоимость услуг, выполняемых «Подрядчиком».

3.Права и обязанности «Подрядчика».

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1. Выполнить работы в течение 30 календарных дней:

-дата начала работ: « 1 » июля 2009 года.

-дата окончания работ: « 31 » июля 2009 года.

3.1.2. Передать «Предприятию» готовую документацию в 5-и печатных экземплярах с электронной копией по акту сдачи-приемки работ, счет-фактуре на выполненные работы.

3.1.3. Безвозмездно внести изменения в разработанную документацию по замечаниям «Муниципального заказчика», «Предприятия».

3.1.4. Нести ответственность перед «Муниципальным заказчиком» за своевременное выполнение работы и надлежащее качество выполняемых работ.

3.1.5. В случае просрочки исполнения обязательств и ненадлежащего исполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

3.1.6. Немедленно известить «Муниципального заказчика», «Предприятие» при обнаружении обстоятельств создающих невозможность завершения работы в срок.

3.2. «Подрядчик» имеет право:

3.2.1. Привлекать за свой счет субподрядчиков для своевременного и качественного выполнения необходимых по данному муниципальному контракту работ.

4. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

4.1. «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1. В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2. Оплатить выполненные «Подрядчиком» и «Предприятием» работы.

4.2. «Муниципальный заказчик» имеет право:

4.2.1. Требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

5. Права и обязанности «Предприятия».

5.1. «Предприятие» обязано:

5.1.1. В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Предприятия».

5.1.2. Выдать «Подрядчику» необходимые исходные данные.

5.1.3. Осуществлять надзор (контроль за разработкой технической документации).

5.2. «Предприятие» имеет право

5.2.1. Требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

«Муниципальный заказчик»______________________

«Предприятие»________________ «Подрядчик»____________________________________

6. Порядок сдачи и приемки работ.

6.1. После завершения работ «Подрядчик» передает «Муниципальному заказчику» и «Предприятию» документацию в 5-и экземплярах с электронной копией.

6.2. В течение 10 дней со дня получения документации «Предприятие» обязано её рассмотреть и сообщить о приемке/отказе в приемке «Подрядчику».

6.3. При приемке документации оформляется 3-х сторонний акт о выполненных работах за подписью уполномоченных лиц «Подрядчика», «Муниципального заказчика» и «Предприятия».

6.4. В случае отказа в приемке документации сторонами составляется трехсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. «Подрядчик» исправляет выявленные недоработки и устраняет замечания за свой счет.

7.Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

8.Расторжение муниципального контракта.

8.1. Контракт может быть расторгнут досрочно: по основаниям, установленным законодательством, по взаимному письменному соглашению сторон, либо одной из сторон в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий контракта другой стороной, имеющих существенное значение.

8.2. Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

9.Срок действия муниципального контракта.

9.1. Муниципальный контракт вступает в силу с момента его утверждения Постановлением Администрации города Кургана и действует в течение текущего финансового года. Оплата выполненных работ может быть произведена в 2010 году при условии заключения сторонами дополнительного соглашения.

10.Особые условия.

10.1. При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются нормативными актами, государственными нормами, правилами и стандартами предусмотренными Законодательством Российской Федерации.

«Муниципальный заказчик»______________________

«Предприятие»________________ «Подрядчик»____________________________________

10.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

10.3. Споры по настоящему договору разрешаются сторонами, прежде всего путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в Арбитражном суде Курганской области.

10.4. Настоящий муниципальный контракт составлен в пяти экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10.5. Все изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту оформляются дополнительным соглашением, которое подлежит утверждению постановлением Администрации города Кургана.

11. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - Департамент развитии городского хозяйства Администрации города Кургана, ИНН 4501081022 КПП 450101001

640000, г. Курган, площадь им. В.И.Ленина

р/с № 40204810200000000463 ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл., г. Курган

БИК 043735001

«Подрядчик» - ООО «Экспертпроект»

ИНН 4501143744 КПП 450101001 640007, г. Курган, ул. Омская, 171 б

р/с 40702810132000019203 Курганское ОСБ №8599 г. Курган

кор.сч. 30101810100000000650 БИК 043735650

«Предприятие» - МУП «УКС Администрации города Кургана»

ИНН 4501022644 КПП 450101001 640000, г. Курган, ул. Кирова, 85/1, тел. 42-54-77

р/с 40702810500000000000443 ОАО НКО «Городской расчетный центр» г. Курган

кор.сч. 30103810400000000358 БИК 043735358

«Муниципальный заказчик»

Заместитель директора Департамента развития

городского хозяйства С.Л. Валишин

«Подрядчик»

Генеральный директор

ООО «Экспертпроект» А.В. Марченков

«Предприятие»

Директор МУП «УКС Администрации

города Кургана» А.А. Беломестнов

Управляющая делами

Администрации города Кургана В.Б. Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента

финансов Администрации г. Кургана И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку