Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 28.09.2009 № 8958 Об утверждении муниципального контракта № 22 от 16.09.09 г. на разработку проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений Курганского водохранилища в г. Кургане (Декларация безопасности гидротехнических сооружений Курганского водохранилища в г. Кургане)».


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  *ДРГХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ НЕ УКАЗАНО
Номер:  8958
Дата:  28.09.2009
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_28_»_______сентября 2009_______ г. N__8958___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта № 22 от 16.09.09 г. на

разработку проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений Курганского водохранилища в г. Кургане (Декларация безопасности гидротехнических сооружений Курганского водохранилища в г. Кургане)».

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный контракт № 22 от 16.09.09 г. на разработку проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений Курганского водохранилища в г. Кургане (Декларация безопасности гидротехнических сооружений Курганского водохранилища в г. Кургане)».

2. Контроль за выполнением постановления возложить на Департамент развития городского хозяйства.

Руководитель Администрации

города Кургана А. Якушев

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

города Кургана

от « 28 »сентября 2009 г. № 8958

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 22

на разработку проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений Курганского водохранилища в г. Кургане (Декларация безопасности гидротехнических сооружений Курганского водохранилища в г. Кургане)».

г. Курган «16 » сентября 2009 г.

Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана в лице заместителя директора Департамента Валишина С.Л., действующего на основании Положения о Департаменте, утвержденного решением Курганской городской Думы от 20.05.2009 г. №121, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик»,

МУП «УКС Администрации г. Кургана» в лице директора предприятия Беломестнова А. А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие» и ООО «Проектный институт «ЗАУРАЛВОДПРОЕКТ» в лице генерального директора Г.И. Фомина, действующего на основании Устава и лицензии ГС-5-66-01-26-0-4501129820-009885-1 от «08» октября 2007 г., именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,

заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1. «Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» разработать проектную документацию по объекту: «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений Курганского водохранилища в г. Кургане (Декларация безопасности гидротехнических сооружений Курганского водохранилища в г. Кургане)».

1.2. Документация должна быть выполнена в соответствии с заданием (приложение №1), сметой (приложение №2), которые являются неотъемлемой частью данного контракта.

1.3. Стоимость муниципального контракта составляет 346 440,00 (триста сорок шесть тысяч четыреста сорок) рублей, согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа (протокол № 163/2-К от «08» сентября 2009г.).

1.4. «Подрядчик» принимает на себя обязанность по разработке проектной документации, «Предприятие» осуществляет подготовку исходных данных для разработки документации, надзор (контроль выполнения работ), приемку документации на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города.

2. Платежи и расчеты.

2.1. Оплата за выполненные работы производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.3 настоящего муниципального контракта.

2.2. Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» в 2009 году по мере выделения средств из бюджета города.

«Муниципальный заказчик»______________________

«Предприятие»________________ «Подрядчик»____________________________________

2.3. Оплата услуг «Предприятия» производится «Муниципальным заказчиком» в 2009 году в размере 2,97% от стоимости, указанной в п. 1.3 настоящего муниципального контракта.

3.Права и обязанности «Подрядчика».

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1.Выполнить работы в течение 30 календарных дней:

- дата начала работ: «16» сентября 2009г.;

- дата завершения работ: «15» октября 2009г.

3.1.2. Передать «Предприятию» готовую документацию в 5-и печатных экземплярах с электронной копией по акту сдачи-приемки работ, счет-фактуру на выполненные работы.

3.1.3. Безвозмездно внести изменения в разработанную документацию по замечаниям «Муниципального заказчика», «Предприятия» и Государственной экспертизы.

3.1.4. Несет ответственность перед «Муниципальным заказчиком» за своевременное и качественное выполнение работ.

3.1.5. В случае просрочки исполнения обязательств и ненадлежащем исполнении работ, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

3.1.6. Немедленно известить «Муниципального заказчика», «Предприятие» при обнаружении обстоятельств, создающих невозможность завершения работы в срок.

3.2. «Подрядчик» имеет право:

3.2.1. Привлекать за свой счет субподрядчиков для своевременного и качественного выполнения необходимых по данному муниципальному контракту работ.

4. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

4.1. «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1. В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2. Оплатить выполненные «Подрядчиком» и «Предприятием» работы.

4.2. «Муниципальный заказчик» имеет право:

4.2.1. Требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

5. Права и обязанности «Предприятия».

5.1. «Предприятие» обязано:

5.1.1. В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Предприятия».

5.1.2. Выдать «Подрядчику» необходимые исходные данные, по своевременному, нормативно-обоснованному письменному запросу «Подрядчика».

5.1.3. Осуществлять надзор (контроль) за разработкой проектной документации.

5.2. «Предприятие» имеет право

5.2.1. Требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

«Муниципальный заказчик»______________________

«Предприятие»________________ «Подрядчик»____________________________________

6. Порядок сдачи и приемки работ.

6.1. После завершения работ «Подрядчик» передает «Муниципальному заказчику» и «Предприятию» документацию в 5-и экземплярах с электронной копией, акт сдачи-приемки документации и счет-фактуру на выполненные работы.

6.2. В течение 20 дней со дня получения документации «Предприятие» обязано её рассмотреть и сообщить о приемке (отказе в приемке) «Подрядчику».

6.3. При приемке документации оформляется 3-х сторонний акт о выполненных работах за подписью уполномоченных лиц «Подрядчика», «Муниципального заказчика» и «Предприятия».

6.4. В случае отказа в приемке документации сторонами составляется трехсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. «Подрядчик» исправляет выявленные недоработки и устраняет замечания за свой счет.

7.Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

8.Расторжение муниципального контракта.

8.1. Контракт может быть расторгнут досрочно: по основаниям, установленным законодательством, по взаимному письменному соглашению сторон, либо одной из сторон в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий контракта другой стороной, имеющих существенное значение.

8.2 Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

9.Срок действия муниципального контракта.

9.1. Муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует в течение текущего финансового года. Оплата выполненных по контракту работ может осуществляться в 2010 году при условии заключения сторонами дополнительного соглашения.

10.Особые условия.

10.1. При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются государственными нормами, правилами и стандартами предусмотренными Законодательством Российской Федерации.

10.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

10.3. Невыполнение «Подрядчиком» требований контракта может явиться основанием для внесения его в Реестр недобросовестных поставщиков.

«Муниципальный заказчик»______________________

«Предприятие»________________ «Подрядчик»____________________________________

10.4. Споры по настоящему договору разрешаются сторонами, прежде всего путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в Арбитражном суде Курганской области.

10.5. Настоящий муниципальный контракт составлен в пяти экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10.6. Все изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту оформляются дополнительным соглашением, которое подлежит утверждению постановлением Администрации города Кургана.

10.7. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Приложение: задание на проектирование - 1 экз;

смета - 1 экз.

11. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана 640000, г. Курган, площадь им. В.И.Ленина.

ИНН 4501081022 КПП 450101001

р/с № 40204810200000000463 ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл., г. Курган

БИК 043735001

«Подрядчик» - ООО «Проектный институт «Зауралводпроект»

640000, г. Курган, ул. М. Горького,41. Тел. 46-24-95, 46-36-90

ИНН 4501129820, КПП 450101001, ОГРН 1074501002960, Курганское ОСБ № 8599

г. Курган, р/с 40702810432000118082, БИК 043735650

«Предприятие» - МУП «УКС Администрации города Кургана»

640000, г. Курган ул.Кирова,85/1

ИНН 4501022644 КПП 450101001

р/с 40702810500000000000443 ОАО НКО «Городской расчетный центр» г. Курган

кор. сч. 30103810400000000358, БИК 043735358

«Муниципальный заказчик»

Заместитель директора

Департамента развития

городского хозяйства С.Л. Валишин

«Подрядчик»

Генеральный директор

ООО «Проектный институт «Зауралводпроект» Г.И. Фомин

«Предприятие»

Директор МУП «УКС Администрации

города Кургана» А.А. Беломестнов

Управляющая делами

Администрации города Кургана В.Б. Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя

Администрации г. Кургана

Директор Департамента

финансов Администрации г. Кургана И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку