Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 06.07.2009 № 6088 Об утверждении муниципального контракта № 17 от 26.06.09 г. на выполнение проектных работ по объекту: «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений Курганского водохранилища в г. Кургане. Корректировка».


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  *ДРГХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ НЕ УКАЗАНО
Номер:  6088
Дата:  06.07.2009
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_06_»_________июля 2009_________ г. N__6088___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта № 17 от 26.06.09 г. на выполнение проектных работ по объекту: «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений Курганского водохранилища в г. Кургане. Корректировка».

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный контракт № 17 от 26.06.09г. на проектные работы по объекту: «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений Курганского водохранилища в г. Кургане. Корректировка».

2. Контроль за выполнением постановления возложить на Департамент развития городского хозяйства.

Руководитель Администрации

города Кургана А. Якушев

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

города Кургана

от «06» июля 2009г. № 6088

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 17

на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений Курганского водохранилища в г. Кургане. Корректировка».

город Курган « 26 » июня 2009 г

Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана в лице заместителя директора Департамента развития городского хозяйства Валишина С.Л., действующего на основании Положения о Департаменте, утвержденного решением Курганской городской Думы от 15.04.2005 г №68, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» и

ООО «Проектный институт «ЗАУРАЛВОДПРОЕКТ» в лице генерального директора Г.И. Фомина, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,

заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1. «Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» выполнить проектные и изыскательские работы по объекту (далее - документация): «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений Курганского водохранилища в г. Кургане. Корректировка».

1.2. Документация должна быть выполнена в соответствии с заданием (приложение №1) , сметой (приложение №2), календарным планом выполнения работ (приложение №3), которые являются неотъемлемой частью данного контракта.

1.3. Стоимость муниципального контракта составляет 3 089 354 (три миллиона восемьдесят девять тысяч триста пятьдесят четыре) рубля, согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа (протокол рассмотрения заявок на участие № 65/1-ОА от «15» июня 2009 г.).

1.4. «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению документации, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города.

2. Платежи и расчеты.

2.1. Оплата за выполненные работы производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.3 настоящего муниципального контракта.

2.2. Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» в 2009 году по мере выделения средств из бюджета города.

3.Права и обязанности «Подрядчика».

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1. Выполнить работы в течение 70 календарных дней.

Дата начала работ - «26» июня 2009г;

Дата завершения работ - «3» сентября 2009г;

3.1.2. Передать «Муниципальному заказчику» и организации (исполнителю), осуществляющей надзор за работами, готовую документацию в 5-ти печатных экземплярах с электронной копией по акту сдачи-приемки работ, счет-фактуре на выполненные работы.

3.1.3. Безвозмездно внести изменения в разработанную документацию по замечаниям «Муниципального заказчика», организации (исполнителю), осуществляющей надзор за работами, Госэкспертизы.

3.1.4. Нести ответственность перед «Муниципальным заказчиком» за своевременное выполнение работы и надлежащее качество выполняемых работ.

«Муниципальный заказчик» -_____________ «Подрядчик» -____________

3.1.5. В случае просрочки исполнения обязательств и ненадлежащего исполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется от цены контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

3.1.6. Немедленно известить «Муниципального заказчика» и организацию (исполнителя), осуществляющих надзор за работами, при обнаружении обстоятельств, создающих невозможность завершения работы в срок.

3.2. «Подрядчик» имеет право:

3.2.1. Привлекать за свой счет субподрядчиков для своевременного и качественного выполнения необходимых по данному муниципальному контракту работ.

4. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

4.1. «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1. В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2. Оплатить выполненные «Подрядчиком» работы.

4.2. «Муниципальный заказчик» имеет право:

4.2.1. Требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

5. Порядок сдачи и приемки работ.

5.1. После завершения работ «Подрядчик» передает «Муниципальному заказчику» и организации (исполнителю), осуществляющей надзор за работами, документацию в 5-ти экземплярах с электронной копией.

5.2. В течение 20 дней со дня получения документации организация (исполнитель), осуществляющие надзор за работами, обязаны её рассмотреть.

5.3. При положительном заключении государственной экспертизы оформляется 3-х сторонний акт о выполненных работах за подписью уполномоченных лиц «Подрядчика», «Муниципального заказчика» и организации (исполнителя), осуществляющих надзор за работами, выставляется «Подрядчиком» счет-фактура.

5.4. В случае отрицательного заключения государственной экспертизы организация (исполнитель), осуществляющие надзор за работами, передает «Подрядчику» перечень необходимых доработок и сроков их выполнения. «Подрядчик» выявленные недоработки устраняет замечания за свой счет.

6.Обстоятельства непреодолимой силы.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

6.2. Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

7.Расторжение муниципального контракта.

7.1. Контракт может быть расторгнут досрочно: по основаниям, установленным законодательством, по взаимному письменному соглашению сторон, либо одной из сторон в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий контракта другой стороной, имеющих существенное значение.

7.2. Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

«Муниципальный заказчик» -_____________ «Подрядчик» -____________

8.Срок действия муниципального контракта.

8.1. Муниципальный контракт вступает в силу с момента его утверждения Постановлением Администрации города Кургана и действует в течение текущего финансового года. Оплата выполненных работ может быть произведена в 2010 году при условии заключения сторонами дополнительного соглашения.

9.Особые условия.

9.1. При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются государственными нормами, правилами и стандартами предусмотренными Законодательством Российской Федерации.

9.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

9.3. Невыполнение «Подрядчиком» требований контракта может явиться основанием для внесения его в Реестр недобросовестных поставщиков.

9.4. Споры по настоящему договору разрешаются сторонами, прежде всего путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в Арбитражном суде Курганской области.

9.5. Настоящий муниципальный контракт составлен в пяти экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9.6. Все изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту оформляются дополнительным соглашением, которое подлежит утверждению постановлением Администрации города Кургана.

10. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана 640000, г. Курган, площадь им. В.И.Ленина

ИНН 4501081022 КПП 450101001

р/с № 40204810200000000463 ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл., г. Курган

БИК 043735001

«Подрядчик» -ООО «Проектный институт «Зауралводпроект»

640000, г. Курган, ул. М. Горького,41. Тел. 46-24-95, 46-36-90

ИНН 4501129820, КПП 450101001, ОГРН 1074501002960, Курганское ОСБ № 8599

г. Курган, р/с 40702810432000118082, БИК 043735650

«Муниципальный заказчик»

Заместитель директора

Департамента развития

городского хозяйства С.Л. Валишин

«Подрядчик»

Генеральный директор

ООО «Проектный институт «Зауралводпроект» Г.И. Фомин

Управляющая делами

Администрации города Кургана В.Б. Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации г. Кургана,

Председатель Финансово-

Казначейского комитета И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку