Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 01.09.2009 № 8028 Об утверждении муниципального контракта № 21/255-09 от 21.08.09 г. на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Строительство пожарного депо».


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  *ДРГХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ НЕ УКАЗАНО
Номер:  8028
Дата:  01.09.2009
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_01_»_______сентября 2009_______ г. N__8028___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта № 21/255-09 от 21.08.09 г. на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Строительство пожарного депо».

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный контракт № 21/255-09 от 21.08.09г. на проектные и изыскательские работы по объекту: «Строительство пожарного депо».

2. Контроль за выполнением постановления возложить на Департамент развития городского хозяйства.

Руководитель Администрации

города Кургана А. Якушев

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

города Кургана

от «01» сентября 2009 г. № 8028

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 21/255-09

на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту:

«Строительство пожарного депо».

город Курган « 21 » августа 2009 г

Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана в лице заместителя директора Департамента развития городского хозяйства Валишина С.Л., действующего на основании Положения о Департаменте, утвержденного решением Курганской городской Думы от 20.05.2009г. №121, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», и Производственный кооператив «Головной проектный институт Челябинскгражданпроект» в лице директора Якобюка Сергея Федоровича, действующего на основании Устава и лицензии № ГС-5-74-03-26-0-7453002087 от «19» июня 2006г., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1. «Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» выполнить проектные и изыскательские работы по объекту: «Строительство пожарного депо».

1.2. Документация должна быть выполнена в соответствии с заданием на проектирование (приложение №1), сметами №№ 1,2,3,4 (приложение №2), календарным планом (приложение №3), которые являются неотъемлемой частью данного контракта.

1.3. Стоимость муниципального контракта составляет 1 995 982,32 (один миллион девятьсот девяносто пять тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 32 копейки, согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа (протокол № 88/2-ОА от «10» августа 2009 г.).

1.4. «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению работ, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города.

2. Платежи и расчеты.

2.1. Оплата за выполненные работы производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.3 настоящего муниципального контракта.

2.2. Расчет производится в 2009 году путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» по мере выделения средств из бюджета города. Окончательный расчет за выполненные работы производится в 2010 году после получения положительного заключения государственной экспертизы по мере выделения средств из бюджета города.

3.Права и обязанности «Подрядчика».

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1.Выполнить работы в течение 60 календарных дней:

- дата начала работ: «21» августа 2009г.;

- дата завершения работ: «19» октября 2009г.

3.1.2. Безвозмездно внести изменения в разработанную документацию по замечаниям организации (исполнителя), осуществляющей технический надзор за выполняемыми работами и «Муниципального заказчика».

3.1.3. До окончания строительства объекта, в определенные законодательством сроки, вносить в документацию изменения, связанные с введением в действие новых нормативных документов.

3.1.4. Несет ответственность перед «Муниципальным заказчиком» и организацией (исполнителем), осуществляющей технический надзор за выполняемыми работами за своевременное и качественное выполнение работ.

«Муниципальный заказчик»________________ «Подрядчик»_____________________

3.1.5. В случае просрочки исполнения обязательств и ненадлежащем исполнении работ, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

3.1.6. Немедленно известить «Муниципального заказчика» и организацию (исполнителя), осуществляющую технический надзор за выполняемыми работами при обнаружении обстоятельств, создающих невозможность завершения работы в срок.

3.2. «Подрядчик» имеет право:

3.2.1. Привлекать за свой счет субподрядчиков для своевременного и качественного выполнения необходимых по данному муниципальному контракту работ.

4. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

4.1. «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1. В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2. Оплатить выполненные «Подрядчиком» работы.

4.2. «Муниципальный заказчик» имеет право:

4.2.1. Требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

6. Порядок сдачи и приемки работ.

6.1. После завершения работ «Подрядчик» передает организации (исполнителю), осуществляющей технический надзор за выполняемыми работами и «Муниципальному заказчику» документацию в 5-и экземплярах с электронной копией, акт сдачи-приемки документации и счет-фактуру на выполненные работы.

6.2. В течение 20 дней со дня получения документации организация (исполнитель), осуществляющая технический надзор за выполняемыми работами обязано её рассмотреть и сообщить о приемке (отказе в приемке) «Подрядчику».

6.3. При приемке документации оформляется 2-х сторонний акт о выполненных работах за подписью уполномоченных лиц «Подрядчика», организации (исполнителя), осуществляющей технический надзор за выполняемыми работами и «Муниципального заказчика».

6.4. В случае отказа в приемке документации сторонами составляется трехсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. «Подрядчик» исправляет выявленные недоработки и устраняет замечания за свой счет.

7.Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

8.Расторжение муниципального контракта.

8.1. Контракт может быть расторгнут досрочно: по основаниям, установленным законодательством, по взаимному письменному соглашению сторон, либо одной из сторон в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий контракта другой стороной, имеющих существенное значение.

8.2 Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

«Муниципальный заказчик»________________ «Подрядчик»_____________________

9.Срок действия муниципального контракта.

9.1. Муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до фактического исполнения обязательств в части оплаты выполненных работ.

10.Особые условия.

10.1. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

10.2. При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются государственными нормами, правилами и стандартами предусмотренными Законодательством Российской Федерации.

10.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

10.4. Невыполнение «Подрядчиком» требований контракта может явиться основанием для внесения его в Реестр недобросовестных поставщиков.

10.5. Споры по настоящему договору разрешаются сторонами, прежде всего путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в Арбитражном суде Курганской области.

10.6. Настоящий муниципальный контракт составлен в пяти экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10.7. Все изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту оформляются дополнительным соглашением, которое подлежит утверждению постановлением Администрации города Кургана.

Приложение № 1- задание на проектирование - 1 экз;

Приложение № 2 - сметы (№ 1, № 2, № 3, № 4) - по 1 экз;

Приложение № 3 - календарный план - 1 экз.

11. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана 640000, г. Курган, площадь им. В.И.Ленина.

ИНН 4501081022 КПП 450101001

р/с № 40204810200000000463 ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл., г. Курган

БИК 043735001

«Подрядчик»- Производственный кооператив «Головной проектный институт

Челябинскгражданпроект»

454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 79

р/с 40702810972000025197 в Челябинском ОСБ № 8597 г. Челябинск

к/с 30101810700000000602

ИНН 7453002087 / КПП 745301001

БИК 047501602

ОГРН 1037403866477

«Муниципальный заказчик»

Заместитель директора

Департамента развития

городского хозяйства С.Л. Валишин

«Подрядчик»

ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект» С.ф.Якобюк

Управляющая делами

Администрации города Кургана В.Б. Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации г. Кургана,

Директор Департамента

финансов И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку