Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 07.10.2009 № 9265 Об утверждении муниципального контракта № 20 от 01.10.09 г. на выполнение проектных работ.


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  *ДРГХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ НЕ УКАЗАНО
Номер:  9265
Дата:  07.10.2009
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_07_»_______октября 2009________ г. N__9265___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта № 20 от 01.10.09 г. на выполнение проектных работ.

В соответствии с п. 14 ч. 2 ст.55 Федерального закона от 21 июля 2005 года 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный контракт № 20 от 01.10.09г. на выполнение проектных работ по объекту: «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений Курганского водохранилища в г. Кургане. (Аварийно-восстановительные работы. 2этап - усиление существующей металлической шпунтовой стенки) за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана (прилагается).

2. Контроль за выполнением постановления возложить на Департамент развития городского хозяйства.

Руководитель Администрации

города Кургана А. Якушев

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

города Кургана

от « 07 » октября 2009г. №9265

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 20

на выполнение проектных работ по объекту: «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений Курганского водохранилища в г. Кургане. (Аварийно-восстановительные работы. 2этап - усиление существующей металлической шпунтовой стенки).

город Курган « 01 » октября 2009 г

Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана в лице заместителя директора Департамента развития городского хозяйства Валишина С.Л., действующего на основании Положения о Департаменте, утвержденного решением Курганской городской Думы от 20.05.2009 г №121, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» ,

ООО «Проектный институт «ЗАУРАЛВОДПРОЕКТ» в лице генерального директора Г.И. Фомина, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» и

МУП «УКС Администрации г. Кургана» в лице директора предприятия Беломестнова А.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие» заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1. «Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» выполнить проектные работы по объекту (далее - документация): «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений Курганского водохранилища в г. Кургане. (Аварийно-восстановительные работы. 2этап- усиление существующей металлической шпунтовой стенки).

1.2. Документация должна быть выполнена в соответствии с заданием (приложение №1) , сметой (приложение №2), которые являются неотъемлемой частью данного контракта.

1.3. Стоимость муниципального контракта составляет 98 014,0 (девяносто восемь тысяч четырнадцать) рублей.

1.4. «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению документации, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города.

2. Платежи и расчеты.

2.1. Оплата за выполненные работы производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.3 настоящего муниципального контракта.

2.2. Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» в 2009 году по мере выделения средств из бюджета города.

3.Права и обязанности «Подрядчика».

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1. Выполнить работы в течение 30 календарных дней.

Дата начала работ - «01» октября 2009г;

Дата завершения работ - «30» октября 2009г;

3.1.2. Передать «Муниципальному заказчику» и организации (исполнителю), осуществляющей надзор за работами, готовую документацию в 5-ти печатных экземплярах по акту сдачи-приемки работ, счет-фактуре на выполненные работы.

3.1.3. Безвозмездно внести изменения в разработанную документацию по замечаниям «Муниципального заказчика», организации (исполнителю), осуществляющей надзор за работами, Госэкспертизы.

3.1.4. Нести ответственность перед «Муниципальным заказчиком» за своевременное выполнение работы и надлежащее качество выполняемых работ.

«Муниципальный заказчик»______________________

«Предприятие»________________ «Подрядчик»____________________________________

3.1.5. В случае просрочки исполнения обязательств и ненадлежащего исполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется от цены контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

3.1.6. Немедленно известить «Муниципального заказчика» и организацию (исполнителя), осуществляющих надзор за работами, при обнаружении обстоятельств, создающих невозможность завершения работы в срок.

3.2. «Подрядчик» имеет право:

3.2.1. Привлекать за свой счет субподрядчиков для своевременного и качественного выполнения необходимых по данному муниципальному контракту работ.

4. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

4.1. «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1. В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2. Оплатить выполненные «Подрядчиком» работы.

4.2. «Муниципальный заказчик» имеет право:

4.2.1. Требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

5. Порядок сдачи и приемки работ.

5.1. После завершения работ «Подрядчик» передает «Муниципальному заказчику» и организации (исполнителю), осуществляющей надзор за работами, документацию в 5-ти экземплярах.

5.2. В течение 20 дней со дня получения документации организация (исполнитель), осуществляющие надзор за работами, обязаны её рассмотреть.

5.3. При приемке документации оформляется 3-х сторонний акт о выполненных работах за подписью уполномоченных лиц «Подрядчика», «Муниципального заказчика» и «Предприятия».

6.Обстоятельства непреодолимой силы.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

6.2. Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

7.Расторжение муниципального контракта.

7.1. Контракт может быть расторгнут досрочно: по основаниям, установленным законодательством, по взаимному письменному соглашению сторон, либо одной из сторон в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий контракта другой стороной, имеющих существенное значение.

7.2. Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

8.Срок действия муниципального контракта.

8.1. Муниципальный контракт вступает в силу с момента его утверждения Постановлением Администрации города Кургана и действует в течение текущего финансового года. Оплата выполненных работ может быть произведена в 2010 году при условии заключения сторонами дополнительного соглашения.

«Муниципальный заказчик»______________________

«Предприятие»________________ «Подрядчик»____________________________________

9.Особые условия.

9.1. При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются государственными нормами, правилами и стандартами предусмотренными Законодательством Российской Федерации.

9.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

9.3. Невыполнение «Подрядчиком» требований контракта может явиться основанием для внесения его в Реестр недобросовестных поставщиков.

9.4. Споры по настоящему договору разрешаются сторонами, прежде всего путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в Арбитражном суде Курганской области.

9.5. Настоящий муниципальный контракт составлен в пяти экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9.6. Все изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту оформляются дополнительным соглашением, которое подлежит утверждению постановлением Администрации города Кургана.

10. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана 640000, г. Курган, площадь им. В.И.Ленина

ИНН 4501081022 КПП 450101001

р/с № 40204810200000000463 ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл., г. Курган

БИК 043735001

«Подрядчик» -ООО «Проектный институт «Зауралводпроект»

640000, г. Курган, ул. М. Горького,41. Тел. 46-24-95, 46-36-90

ИНН 4501129820, КПП 450101001, ОГРН 1074501002960, Курганское ОСБ № 8599

г. Курган, р/с 40702810432000118082, БИК 043735650

«Предприятие» - МУП «УКС Администрации города Кургана»

640000, г. Курган ул.Кирова,85/1

ИНН 4501022644 КПП 450101001

р/с 40702810500000000000443 ОАО НКО «Городской расчетный центр» г. Курган

кор. сч. 30103810400000000358, БИК 043735358

«Муниципальный заказчик»

Заместитель директора

Департамента развития

городского хозяйства С.Л. Валишин

«Предприятие»

Директор МУП «УКС Администрации

города Кургана» А.А. Беломестнов

«Подрядчик»

Генеральный директор

ООО «Проектный институт «Зауралводпроект» Г.И. Фомин

Управляющая делами

Администрации города Кургана В.Б. Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента Финансов

Администрации г. Кургана И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку