Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 19.10.2009 № 9676 Об утверждении муниципального контракта № 19 от 03.08.09 г. на выполнение проектных работ.


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  ДРГХ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
Номер:  9676
Дата:  19.10.2009
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_19_»_______октября 2009________ г. N__9676___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта № 19 от 03.08.09 г. на выполнение проектных работ.

В соответствии с п. 14 ч. 2 ст.55 Федерального закона от 21 июля 2005 года 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный контракт № 19 от 03.08.09г. на выполнение проектных работ по объекту: «Реконструкция полигона твердых бытовых отходов с размещением объекта по утилизации биологических отходов (пятая очередь полигона ТБО с размещением биотермической ямы для обезвреживания и утилизации биологических отходов)» (Проект санитарно-защитной зоны) за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана (прилагается).

2. Контроль за выполнением постановления возложить на Департамент развития городского хозяйства.

Руководитель Администрации

города Кургана А. Якушев

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

города Кургана

от « 19 » октября 2009 № 9676

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 19

на выполнение проектных работ по объекту: «Реконструкция полигона твердых бытовых отходов с размещением объекта по утилизации биологических отходов (пятая очередь полигона ТБО с размещением биотермической ямы для обезвреживания и утилизации биологических отходов)» (Проект санитарно-защитной зоны).

город Курган « 03 » августа 2009 г

Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана в лице заместителя директора Департамента развития городского хозяйства Валишина С.Л.., действующего на основании Положения о Департаменте, утвержденного решением Курганской городской Думы от 20.05.2009г. №121, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик»,

МУП «УКС Администрации г. Кургана» в лице директора предприятия Беломестнова А. А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие» и

ОАО «Центр благоустройства и обращения с отходами» в лице генерального директора Абрамова Н.Ф., действующего на основании Устава и лицензии № ГС-1-99-02-26-0-7701593376-043506-1 от «03» октября 2006г., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1. «Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» выполнить проектные работы по объекту: «Реконструкция полигона твердых бытовых отходов с размещением объекта по утилизации биологических отходов (пятая очередь полигона ТБО с размещением биотермической ямы для обезвреживания и утилизации биологических отходов)» (Проект санитарно-защитной зоны).

1.2. Документация должна быть выполнена в соответствии с заданием (приложение№1), сметой (приложение №2), которые являются неотъемлемой частью данного контракта.

1.3. Стоимость муниципального контракта составляет 94 928,0 (девяносто четыре тысячи девятьсот двадцать восемь) рублей. В стоимость муниципального контракта не входит оплата услуг уполномоченных организаций по согласованию проектных работ в установленном порядке.

1.4. «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению документации, «Предприятие» осуществляет подготовку исходных данных для разработки документации, надзор (контроль выполнения работ), приемку документации на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города.

2. Платежи и расчеты.

2.1. Оплата за выполненные работы производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.3 настоящего муниципального контракта.

2.2. Окончательный расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» по мере выделения средств из бюджета города.

«Муниципальный заказчик»____________________ «Предприятие»_______________ «Подрядчик»____________________________________

2.3. Оплата услуг «Предприятия» производится «Муниципальным заказчиком» в размере 2,97% от стоимости, указанной в п. 1.3 настоящего муниципального контракта.

3.Права и обязанности «Подрядчика».

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1.Выполнить работы в течение 70 календарных дней:

- дата начала работ: «03» августа 2009г.;

- дата завершения работ: «13» октября 2009г.;

3.1.2. Передать «Предприятию» готовую документацию в 4-х печатных экземплярах по акту сдачи-приемки работ, счет-фактуру на выполненные работы.

3.1.3. Безвозмездно внести изменения в разработанную документацию по замечаниям «Муниципального заказчика», «Предприятия».

3.1.4. Несет ответственность перед «Муниципальным заказчиком» за своевременное и качественное выполнение работ.

3.1.5. В случае просрочки исполнения обязательств и ненадлежащем исполнении работ, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

3.1.6. Немедленно известить «Муниципального заказчика», «Предприятие» при обнаружении обстоятельств, создающих невозможность завершения работы в срок.

3.2. «Подрядчик» имеет право:

3.2.1. Привлекать за свой счет субподрядчиков для своевременного и качественного выполнения необходимых по данному муниципальному контракту работ.

4. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

4.1. «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1. В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2. Оплатить выполненные «Подрядчиком» и «Предприятием» работы.

4.2. «Муниципальный заказчик» имеет право:

4.2.1. Требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

5. Права и обязанности «Предприятия».

5.1. «Предприятие» обязано:

5.1.1. В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Предприятия».

5.1.2. Выдать «Подрядчику» необходимые исходные данные.

5.1.3. Осуществлять надзор (контроль) за разработкой технической документации.

5.2. «Предприятие» имеет право

5.2.1. Требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

6. Порядок сдачи и приемки работ.

6.1. После завершения работ «Подрядчик» передает «Муниципальному заказчику» и «Предприятию» документацию в 4-х экземплярах, акт сдачи-приемки документации и счет-фактуру на выполненные работы.

6.2. В течение 10 дней со дня получения документации «Предприятие» обязано её рассмотреть и сообщить о приемке(отказе в приемке) «Подрядчику».

«Муниципальный заказчик»______________________

«Предприятие»________________ «Подрядчик»____________________________________

6.3. При приемке документации оформляется 3-х сторонний акт о выполненных работах за подписью уполномоченных лиц «Подрядчика», «Муниципального заказчика» и «Предприятия».

6.4. В случае отказа в приемке документации сторонами составляется трехсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. «Подрядчик» исправляет выявленные недоработки и устраняет замечания за свой счет.

7.Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

8.Расторжение муниципального контракта.

8.1. Контракт может быть расторгнут досрочно: по основаниям, установленным законодательством, по взаимному письменному соглашению сторон, либо одной из сторон в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий контракта другой стороной, имеющих существенное значение.

8.2 Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

9.Срок действия муниципального контракта.

9.1. Муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует в течение текущего финансового года. Оплата выполненных по контракту работ может осуществляться в 2010 году при условии заключения сторонами дополнительного соглашения.

10.Особые условия.

10.1. При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются государственными нормами, правилами и стандартами предусмотренными Законодательством Российской Федерации.

10.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

10.3. Невыполнение «Подрядчиком» требований контракта может явиться основанием для внесения его в Реестр недобросовестных поставщиков.

10.4. Споры по настоящему договору разрешаются сторонами, прежде всего путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в Арбитражном суде Курганской области.

10.5. Настоящий муниципальный контракт составлен в пяти экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

«Муниципальный заказчик»______________________

«Предприятие»________________ «Подрядчик»____________________________________

10.6. Все изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту оформляются дополнительным соглашением, которое подлежит утверждению постановлением Администрации города Кургана.

Приложение: задание на проектирование - 1 экз;

смета - 1 экз.

11. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - Департамент развитии городского хозяйства Администрации города Кургана 640000, г. Курган, площадь им. В.И.Ленина.

ИНН 4501081022 КПП 450101001

р/с № 40204810200000000463 ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл., г. Курган

БИК 043735001

«Подрядчик»- ОАО «Центр благоустройства и обращения с отходами»

ИНН 7701593376 КПП 770101001 115230, г. Москва, 2-ой Нагатинский проезд стр. 6Б.

р/с 40702810700760000840 в ОАО «Банк Москвы»

кор. сч. 30101810500000000219 БИК 044525219

«Предприятие» - МУП «УКС Администрации города Кургана»

640000, г. Курган ул.Кирова,85/1

ИНН 4501022644 КПП 450101001

р/с 40702810500000000000443 ОАО НКО «Городской расчетный центр» г. Курган

кор. сч. 30103810400000000358, БИК 043735358

«Муниципальный заказчик»

Заместитель директора

Департамента развития

городского хозяйства С.Л. Валишин

«Подрядчик»

Генеральный директор

ОАО «Центр благоустройства и обращения с отходами» Н.Ф. Абрамов

«Предприятие»

Директор МУП «УКС Администрации

города Кургана» А.А. Беломестнов

Управляющая делами

Администрации города Кургана В.Б. Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента

финансов Администрации г. Кургана И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку