Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 09.12.2009 № 11350 Об утверждении муниципального контракта № 11 на выполнение работ по реконструкции помещения под столовую МОУ г. Кургана Средняя общеобразовательная школа №14


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  ДСП ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Номер:  11350
Дата:  09.12.2009
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_09_»_______декабря 2009________ г. N__11350__

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта № 11 на выполнение работ по реконструкции помещения под столовую МОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа №14"

В соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005г «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», протоколом Единой комиссии по размещению муниципального заказа №156-К от 24.08.2009 года, Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный контракт № 11 на выполнение работ по реконструкции помещения под столовую МОУ г.Кургана «Средняя общеобразовательная школа №14» между Муниципальным учреждением «Центр бухгалтерского учета школ №3», МОУ г.Кургана «Средней общеобразовательной школой №14», МУП «УКС Администрации г.Кургана» и ООО «Предприятие «Стальсантехмонтаж» на сумму 289953 рубля. Источник финансирования - средства городского бюджета.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложено на Департамент социальной политики.

Руководитель Администрации

города Кургана А.Якушев

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением

Администрации города Кургана

от 09 декабря 2009г. №11350

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 11

на выполнение работ по реконструкции помещения под столовую МОУ г.Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 14».

г. Курган « 2 » сентября 2009 г.

МУ «Центр бухгалтерского учета школ № 3» в лице директора Ждановой С.Ю., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик»,

МУП «УКС Администрации г. Кургана» в лице директора Беломестнова А.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие» ,

ООО «Предприятие «Стальсантехмонтаж» в лице директора Ермака В.И., действующего на основании Устава и лицензии № ГС-5-66-01-27-0-4501020936, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»и

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» в лице директора Кистановой Е.М, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Получатель», заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1. «Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» выполнить работы по реконструкции помещения под столовую МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» в соответствии с сметной документацией, разработанной «Предприятием», которая является неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение №1). «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению работ, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города. «Предприятие» осуществляет технический надзор, т.е контроль за ходом и качеством выполняемых работ, приемку работ на объекте на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

1.2.Стоимость работ составляет 289953,0(двести восемьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа (протокол № 156-К от 24.08. 2009г.).

1.3.Стоимость технического надзора «Предприятия» составляет 9193,0 (девять тысяч сто девяноста три) рубля 1.4.Оплата ремонтных работ производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.2 настоящего муниципального контракта. Оплата услуг «Предприятия» производится «Муниципальным заказчиком» в пределах суммы, определяемой п.1.3 настоящего муниципального контракта

  1. Платежи и расчеты.

2.1.Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления «Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». 2.2.Расчет с «Подрядчиком» производится на его расчетный счет по принятым актам выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, по счет-фактурам на выполненные работы в 2009 году по мере выделения средств из бюджета города.

2.3.«Муниципальный заказчик» производит оплату «Предприятию» за осуществление технического надзора за выполняемыми работами путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Предприятия» в 2009 году после предоставления «Муниципальному заказчику» подписанных справок формы КС-2 и КС-3.

«Муниципальный заказчик»: ________________ «Предприятие»________________

«Подрядчик»____________________ «Получатель»_________________

3. Обязанности «Подрядчика».

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1.Выполнить работы в течение 30 календарных дней:

  • дата начала работ: «14» сентября 2009 г.;

  • дата завершения работ : «13» октября 2009 г..

3.1.2.Осуществить выполнение работ, указанных в Предмете настоящего муниципального контракта и сдать их «Предприятию» и «Получателю» в порядке, установленном СНиП и в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

3.1.3.Не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, предоставить на подпись «Предприятию» и «Получателю» справки формы КС-2, КС-3, счет-фактуры на выполненные работы и необходимую исполнительную документацию.

3.1.4.Поставить на объект материалы, оборудование, технику, необходимые для производства работ и выполнить работы своими силами без привлечения субподрядных организаций.

3.1.5.Обеспечить общий порядок на объекте, охрану труда и технику безопасности.

3.1.6.Несет ответственность перед «Предприятием» и «Получателем» за надлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устраняет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Срок гарантии устанавливается в течение 5 лет после завершения работ согласно ст. 755 ГК РФ.

3.1.7.Осуществлять уборку и содержание объекта и примыкающей к нему территории, вывозку строительного мусора в период выполнения работ и после их завершения.

3.1.8.За 3 дней до начала приемки завершенных по объекту работ передать «Предприятию» исполнительную документацию и подтверждение о том, что данная документация полностью соответствует фактически выполненным работам.

3.1.9.Вывезти в недельный срок после подписания акта приемки законченных по объекту работ за пределы объекта принадлежащие ему оборудование, инструменты, инвентарь, строительные материалы.

3.1.10.В случае, если «Муниципальным заказчиком» и «Предприятием» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок устранить выявленные дефекты. В случае, если «Подрядчик» не устранить в разумный срок выявленные дефекты, «Муниципальный заказчик» имеет право привлечь для выполнения этих работ третьих лиц. В этом случае все расходы по устранению выявленных дефектов привлеченными лицами несет «Подрядчик»

3.1.11.В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

4. Обязанности «Муниципального заказчика».

    1. «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1.В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2.Оплапить выполненные «Подрядчиком» и «Предприятием» работы.

    1. «Муниципальный заказчик» имеет право требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

5.Обязанности «Предприятия».

5.1 «Предприятие» обязано:

5.1.1 В течение 3 дней после получения от «Муниципального заказчика» подлинного экземпляра муниципального контракта и утвержденной сметы назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Предприятия».

«Муниципальный заказчик»: ________________ «Предприятие»________________

«Подрядчик»____________________ «Получатель»_________________

      1. Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием работ нормативным документам, действующим в строительстве, подписывать соответствующие документы и передавать их « Муниципальному заказчику»

5.1.3.Осуществлять приемку выполненных «Подрядчиком» работ по актам формы КС-2 и КС-3 в течение 5 дней после предоставления их «Подрядчиком».

    1. .«Предприятие» имеет право требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

6. Обязанности «Получателя».

6.1..В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Получателя».

6.2.Обеспечить доступ к объекту выполнения работ.

6.3.Информировать «Муниципального заказчика» и «Предприятие» об обстоятельствах, которые могут привести к ненадлежащему исполнению «Подрядчиком» своих обязательств.

7.Приемка работ.

7.1. Приемка выполненных работ по актам формы КС-2 и КС-3 осуществляется «Предприятием» и «Получателем» по фактически выполненным работам в соответствии с объемами и расценками и индексами удорожания, включенными в смету, т.е фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и расценкам (в том числе включая материалы, учтенные соответствующей расценкой), включенным в смету, но не выше цены, указанной в п.1.2 контракта.

7.2. «Получатель» и «Предприятие» организуют и осуществляют приемку результата законченных «Подрядчиком» работ в течение 5 дней с момента письменного уведомления «Подрядчика» о законченных работах. Сдача законченных по объекту работ оформляется 4-х сторонним актом за подписью уполномоченных лиц «Подрядчика», «Муниципального заказчика»,«Получателя» и «Предприятия».

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

    1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

    2. Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

    3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

  • Расторжение муниципального контракта.

    1. Расторжение муниципального контракта возможно по соглашению сторон или по решению суда в соответствии с действующим законодательством.

    2. Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

10. Срок действия муниципального контракта.

10.1.Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует в течение текущего финансового года. Оплата выполненных по контракту работ может осуществляться в 2010 году при условии заключения сторонами дополнительного соглашения.

«Муниципальный заказчик»: ________________ «Предприятие»________________

«Подрядчик»____________________ «Получатель»_________________

11. Особые условия.

11.1.Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

11.2.При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются нормативными актами по вопросам капитального строительства, реконструкции и ремонта, нормами действующего законодательства РФ.

11.3.Стороны обязуются ставить друг друга в известность об изменении юридического (почтового) адреса и (или) банковских реквизитов в течение трех дней. В случае не выполнения данного условия на виновную сторону возлагается весь риск связанных с этим последствий, и она теряет право предъявления претензий к противоположной стороне.

11.4. Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются, прежде всего, путем переговоров и только при не достижении согласия - через Арбитражный суд Курганской области.

11.5.Настоящий муниципальный контракт составлен в пяти подлинных экземплярах.

Приложение: смета на реконструкцию помещения под столовую МОУ г.Кургана «Средняя общеобразовательная школа №14»-1экз.

12.Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - 640018,г.Курган,ул.Советская,152 Лицевой счет 02433010080 р/с 40204810200000000463 в ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской области, г.Курган. ИНН/КПП 4501011145/450101001

«Подрядчик» 640000, г.Курган, ул.Володарского,57-211

р/с 40702810732020000582 Курганское ОСБ №8599 г.Курган

к/с 30101810100000000650 ИНН 4501020936 КПП 450101001 БИК 043735358

«Предприятие» - 640000 г.Курган, ул.Кирова,85/1 р/с 40702810500000000442 ОАО НКО «Городской расчетный центр» г.Курган к/с 30103810400000000358 ИНН4501022644 КПП 450101001 БИК 043735358

Получатель» - 640000г.Курган, ул.Спортивная, 11.

«Муниципальный заказчик»

Директор МУ «Центр бухгалтерского С.Ю.Жданова

учета школ №3»

Подрядчик»

Директор ООО

«Предприятие «Стальсантехмонтаж» В.И.Ермак

«Предприятие»

Директор

МУП «УКС Администрации г. Кургана» А.А.Беломестнов

«Получатель»

Директор МОУ г.Кургана «Средняя

Общеобразовательная школа №14» Е.М.Кистанова

Управляющая делами Администрации

города Кургана В.Б.Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации города Кургана,

Директор Департамента финансов

Администрации города Кургана И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку