Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 14.08.2009 № 7600 Об утверждении договора на выполнение работ по ремонту помещения, расположенного в здании Администрации города Кургана на первом этаже


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  *ДЖКХ ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ЖИЛ. ФОНДА
Номер:  7600
Дата:  14.08.2009
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_14_»_______августа 2009________ г. N__7600___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении договора на выполнение работ по ремонту

помещения, расположенного в здании Администрации

города Кургана на первом этаже

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 14 ч. 2 ст. 55 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», руководствуясь решением Курганской городской Думы от 24 декабря 2008 года № 366 «О бюджете города Кургана на 2009 год» Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить договор на выполнение работ по ремонту помещения, расположенного в здании Администрации города Кургана на первом этаже, между Департаментом по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству и ООО «Стройтехмонтажресурс», согласно приложению.

2. Департаменту по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству оплатить стоимость выполненных работ за счет средств, предусмотренных на содержание Департамента.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству и Департамент финансов Администрации города.

Руководитель Администрации

города Кургана А.Якушев

Утвержден

постановлением Администрации города Кургана

от «_14_» _____08.2009____ г. № _7600_

Договор

на выполнение работ по ремонту помещения, расположенного в здании Администрации города Кургана на первом этаже

г.Курган «_03_»__августа____2009 г.

Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя Руководителя Администрации города, директора Департамента Коева Ю.В., действующего на основании Положения о Департаменте, и

ООО «Стройтехмонтажресурс», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Гранкина А.Ю., действующего на основании Устава, заключили на основании п. 14 ч. 2 ст. 55 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет настоящего договора

1.1.Подрядчик выполняет работы по ремонту помещения, расположенного в здании Администрации города Кургана на первом этаже общей площадью 12,7 кв.м. №11 согласно техническому паспорту, в соответствии с локальным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик осуществляет расчет с Подрядчиком за выполненные работы по мере поступления денежных средств из городского бюджета на основании акта выполненных работ.

2.Порядок расчета

2.1.Заказчик осуществляет расчет с Подрядчиком за выполненные работы по ремонту помещения, расположенного в здании Администрации города Кургана на первом этаже, в сумме 98 909 (девяносто восемь тысяч девятьсот девять) рублей на основании акта выполненных работ.

2.2.Подрядчик использует денежные средства по целевому назначению.

3.Сроки выполнения работ

3.1.Начало выполнения работ - 17.08.2009 года.

3.2.Окончание выполнения работ - 17.09.2009 года.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик:

4.1.1.Осуществляет расчет с Подрядчиком за выполненные работы по ремонту помещения, расположенного в здании Администрации города Кургана на первом этаже, в сумме 98 909 (девяносто восемь тысяч девятьсот девять) рублей на основании акта выполненных работ.

4.1.2.Осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета города Кургана.

4.2.Подрядчик:

4.2.1.В сроки, указанные в п.3 настоящего договора, выполняет работы по ремонту помещения, расположенного в здании Администрации города Кургана на первом этаже.

4.2.2.Обеспечивает целевое и эффективное использование полученных средств.

4.2.3.Несет ответственность за достоверность предоставляемой информации в соответствии с законодательством.

5.Расчеты по настоящему договору

5.1.Расчет за выполненные работы производится Заказчиком по мере поступления средств из бюджета города Кургана.

5.2.Подрядчик предоставляет Заказчику сведения об объемах выполненных работ и иные документы по требованию.

6.Ответственность сторон

6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.Изменения и дополнения настоящего договора

7.1.Изменения условий договора производится путем оформления дополнительных соглашений к настоящему договору. Дополнительное соглашение оформляется в 3-дневный срок и утверждается постановлением Администрации города Кургана.

8.Заключительные Положения

8.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и утверждается постановлением Администрации города Кургана.

8.2.Настоящий договор действует до 31.12.2009 года.

8.3.Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для сторон, третий экземпляр направляется в общий отдел Администрации города.

8.4.Все спорные вопросы, при не достижении согласия в ходе переговоров, будут разрешаться в арбитражном суде в установленном законом порядке.

9.Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик Подрядчик

Департамент по управлению ООО «Стройтехмонтажресурс»

жилищно-коммунальным

хозяйством и благоустройству

640000, г. Курган пл. Ленина

Заместитель Руководителя Генеральный директор

Администрации города,

директор Департамента

_________________ Ю.В.Коев ________________ А.Ю.Гранкин

Управляющая делами

Администрации города В.Б.Родионова

Согласовано:

Начальник правового управления

Администрации города Л.Н.Неупокоева

Заместитель Руководителя Администрации

города, директор Департамента финансов

Администрации города И.В.Зворыгин

Возврат к списку