Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 03.12.2009 № 10982 Об утверждении муниципального контракта№14 на выполнение работ по замене котла НР-18 в котельной №38 на территории оздоровительного лагеря имени Н.Островского


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  ДСП ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Номер:  10982
Дата:  03.12.2009
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_03_»_______декабря 2009________ г. N__10982__

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта№14 на выполнение работ по замене котла НР-18 в котельной №38 на территории оздоровительного лагеря имени Н.Островского

В соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», протоколом Единой Комиссии по размещению муниципального заказа № 194- К от 02 ноября 2009 года, Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить муниципальный контракт на выполнение работ по замене котла НР-18 в котельной №38 на территории оздоровительного лагеря имени Н.Островского между Муниципальным учреждением «Оздоровительный комплекс» и ООО «М - Строймонтаж» в сумме 333396,00 руб. Источник финансирования - за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент социальной политики.

Руководитель Администрации

города Кургана А.Якушев

` ПРОЕКТ:

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением

Администрации города Кургана

от _03.12. 2009г. № _10982_

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 14

на выполнение работ по замене котла НР-18 в котельной №38 на территории оздоровительного лагеря имени Н.Островского

г. Курган « 11 » ноября 2009 г.

МУ «Оздоровительный комплекс» в лице директора Егоровой Е.В., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик» и ООО «М - Строймонтаж» в лице директора Васильева Николая Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1. «Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» выполнить работы по замене котла НР-18 в котельной №38 на территории оздоровительного лагеря имени Н.Островского в соответствии со сметной документацией, разработанной «Муниципальным заказчиком», которая является неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 1). «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению работ, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

1.2. Стоимость работ составляет 333396,00 (триста тридцать три тысячи триста девяносто шесть) рублей 00 копеек согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа (протокол № 194 - К от 02 ноября 2009г.).

1.3.Оплата ремонтных работ производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.1 настоящего муниципального контракта.

  1. Платежи и расчеты.

2.1.Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления «Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

2.2.Расчет с «Подрядчиком» производится на его расчетный счет по принятым актам выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, по счет - фактурам на выполненные работы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности до 31.12.2009 г.

3.Права и обязанности «Подрядчика».

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1. Выполнить работы в течение 21 рабочих дней:

  • дата начала работ - 11.11.2009 года (определяется сторонами при заключении контракта)

  • дата завершения работ - 01.12.2009года (определяется сторонами при заключении контракта)

  • «Муниципальный заказчик»-___________________ «Подрядчик»-_________________

      1. Осуществить выполнение работ, указанных в Предмете настоящего муниципального контракта и сдать их «Муниципальному заказчику» в порядке, установленном СНиП и ВСН 42-85 и в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

    3.1.3. Не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, предоставить на подпись « «Муниципальному заказчику» справки формы КС-2, КС-3, счет-фактуры на выполненные работы и необходимую исполнительную документацию.

    3.1.4. Поставить на объект материалы, изделия и конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ.

    3.1.5. Обеспечить общий порядок на стройплощадке, охрану труда и технику безопасности.

    3.1.6. Несет ответственность перед «Муниципальным заказчиком» за надлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устраняет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Срок гарантии устанавливается в течение 5 лет после завершения работ согласно ст. 755 ГК РФ и ВСН 42-85.

    3.1.7. Осуществлять уборку и содержание объекта и примыкающей к нему территории, вывозку строительного мусора в период выполнения работ и после их завершения.

    3.1.8. За 5 дней до начала приемки завершенных по объекту работ передать «Муниципальному заказчику» исполнительную документацию и подтверждение о том, что данная документация полностью соответствует фактически выполненным работам.

    3.1.9.Вывезти в недельный срок после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, инструменты, инвентарь, строительные материалы.

    3.1.10. В случае, если «Муниципальным заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок устранить выявленные дефекты.

    3.1.11. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

    4. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

    4.1. «Муниципальный заказчик» обязан:

    4.1.1.В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

    4.1.2.Оплатить выполненные «Подрядчиком» работы.

    4.1.3.«Муниципальный заказчик» имеет право требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ и поэтапное их контролирование.

    5. Приемка работ.

      1. Приемка выполненных работ по актам формы КС-2 и КС-3 осуществляется «Муниципальным заказчиком» по фактически выполненным работам в соответствии с объемами и стоимостью работ, предусмотренными муниципальным контрактом, т.е. фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и расценкам (в том числе включая материалы, учтенные соответствующей расценкой), включенным в смету, но не выше цены, указанной в п.1.2 контракта.

    • «Муниципальный заказчик»-___________________ «Подрядчик»-_________________

    5.2. «Муниципальный заказчик» организуют и осуществляют приемку результата законченных «Подрядчиком» работ в течение 5 дней с момента письменного уведомления «Подрядчика» о законченных работах. Сдача законченных по объекту работ оформляется 3-х сторонним актом за подписью уполномоченных лиц «Подрядчика» и «Муниципального заказчика».

    6.Обстоятельства непреодолимой силы.

    6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

    6.2.Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

    6.3.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

    1. Расторжение муниципального контракта.

    7.1.Расторжение муниципального контракта возможно по соглашению сторон.

    7.2.Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

    8. Срок действия муниципального контракта.

    8.1.Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31.12.2009 года.

    9. Особые условия.

    9.1.При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются нормативными актами по вопросам капитального строительства, реконструкции и ремонта, нормами действующего законодательства РФ.

    9.2.Стороны обязуются ставить друг друга в известность об изменении юридического (почтового) адреса и (или) банковских реквизитов в течение трех дней. В случае не выполнения данного условия на виновную сторону возлагается весь риск связанных с этим последствий и она теряет право предъявления претензий к противоположной стороне.

    9.3.Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются, прежде всего, путем переговоров и только при не достижении согласия - через Арбитражный суд Курганской области.

    9.4.Настоящий муниципальный контракт составлен в четырех подлинных экземплярах.

    Приложение: локальный сметный расчет по замене котла НР-18 в котельной № 38 — 1 экз.

    «Муниципальный заказчик»-___________________ «Подрядчик»-_________________

    10. Юридические адреса сторон.

    «Муниципальный заказчик» «Подрядчик»

    640000, г.Курган, площадь 640006, г.Курган, ул. Куйбышева 144

    им. Ленина строение .1

    ИНН/КПП 4501084707/450101001 ИНН/КПП 4501089078/450101001

    Р/счет 40204810200000000463 Р/счет 40702810532020001901

    в ГРКЦ ГУ Банка России по в Курганском ОСБ в № 8599 г.Курган

    Курганской области Плательщик к/с 30101810100000000650

    УФК по Курганской области города ОКПО 51129882 ОКАТО 37401000000

    Кургана-(Муниципальное учреждение ОГРН 1204500516237

    «Оздоровительный комплекс») БИК 043735650

    г. Курган ОГРН 1034500004220

    БИК 043735001

    Директор Директор

    МУ «Оздоровительный комплекс» ООО «М - Строймонтаж»

    _______________ Е.В. Егорова _______________Н.В. Васильев

    СОГЛАСОВАНО:

    Зам. Руководителя

    Администрации г. Кургана,

    Директор Департамента финансов

    Администрации города Кургана И.В. Зворыгин

    Начальник правового управления

    Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

    Первый заместитель Руководителя

    Администрации города Кургана

    Директор Департамента по управлению

    жилищно-коммунальным хозяйством

    и благоустройству Ю.В.Коев

Возврат к списку