Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 16.12.2009 № 11558 Об утверждении муниципального контракта № 123 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации: «Реконструкция тепловой сети для обеспечения теплоснабжением жилых домов в г.Кургане по адресам: ул.Гоголя,7, ул.Гоголя,9, ул.Пушкина,60, ул.Тобольная. 62»


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  *ДЖКХ ОТДЕЛ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Номер:  11558
Дата:  16.12.2009
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_16_»_______декабря 2009________ г. N__11558__

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта № 123 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации: «Реконструкция тепловой сети для обеспечения теплоснабжением жилых домов в г.Кургане по адресам: ул.Гоголя,7, ул.Гоголя,9, ул.Пушкина,60, ул.Тобольная. 62»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.14, ч.2, ст.55 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный контракт № 123 от 19.11.2009 г. между Департаментом по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству Администрации города Кургана и ООО Компания «УниверсалЪ» (прилагается).

2. Департаменту по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству оплатить работы за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана по статье «Мероприятия в области коммунального хозяйства».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству и Департамент финансов Администрации города Кургана.

Руководитель Администрации

города Кургана А.Якушев

Утверждён

постановлением Администрации города Кургана от "_16_" ___12____ 2009 г. №_11558_

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 123

на выполнение работ по разработке проектно-сметной

документации: «Реконструкция тепловой сети для обеспечения теплоснабжением жилых домов в г.Кургане по адресам: ул.Гоголя,7, ул.Гоголя, 9, ул.Пушкина, 60, ул.Тобольная, 62»

г. Курган

"_19__"__ноября___ 2009 г.

Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Администрации города, директора Департамента Коева Ю.В., действующего на основании Положения о Департаменте, постановления Администрации города Кургана от 18.01.2008г. № 125 «Об утверждении перечня муниципальных заказчиков - получателей бюджетных средств», с одной стороны и ООО Компания «УниверсалЪ», именуемое в дальнейшем «Проектировщик», в лице генерального директора Черпакова В.Г., действующего на основании Устава и лицензии № ГС-5-66-01-27-0-4501129098-011354-1 от 02.06.2008года, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили на основании п.14, ч.2, ст.55 Федерального закона « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Проектировщик принимает на себя обязательство по выполнению работ по разработке проектно-сметной документации: «Реконструкция тепловой сети для обеспечения теплоснабжением жилых домов в г.Кургане по адресам: ул.Гоголя,7, ул.Гоголя,9, ул.Пушкина,60, ул.Тобольная,62» (далее - Документация), а Заказчик принимает и оплачивает указанные работы в пределах средств, предусмотренных бюджетом города Кургана на 2009 год.

.

2. Стоимость работ

2.1.Стоимость работ по настоящему Контракту составляет 95760 (девяносто пять тысяч семьсот шестьдесят) рублей, согласно сметы (приложение № 1), которая является неотъемлемой частью Контракта.

3. Сроки выполнения работ

3.1.Проектировщик выполняет работы в течение 30 календарных дней.

3.2.Начало выполнения работ - 20 ноября 2009г.

3.3.Срок окончания работ - 20 декабря 2009г.

Заказчик_____________________ Проектировщик_________________

4. Порядок приёмки работ и условия расчётов и платежей

4.1. Проектировщик передает Заказчику оформленную в установленном порядке проектно-сметную документацию по акту сдачи-приемки, в количестве 2-х экземпляров.

4.2.Заказчик обязан проверить полученные материалы на предмет соответствия нормативным документам и направить Проектировщику подписанный акт сдачи-приемки или акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.3. Заказчик производит Проектировщику оплату выполненных работ по Контракту за счет средств, предусмотренных в бюджете города на данные цели, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления денежных средств из бюджета города на расчетный счет Заказчика.

5. Права и обязанности Сторон

5.1.Проектировщик обязан:

5.1.1.Выполнить работы качественно, в соответствии с заданием на проектирование и передать Заказчику их результат в предусмотренный Контрактом срок.

5.1.2.Документация передается Заказчику в 2-х экземплярах, сброшюрованных в альбомы, сметный расчет - на электронном и бумажном носителях.

5.1.3. Согласовать готовую документацию с Заказчиком.

5.1.4.Своими силами и за свой счет в 10-дневный срок с момента возврата Документации на доработку устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки.

5.2.Проектировщик не вправе передавать Документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

5.3.Заказчик обязан:

5.3.1.Оказывать содействие Проектировщику в выполнении проектных работ.

5.3.2.Оплатить Проектировщику работу в соответствии с условиями настоящего Контракта по мере поступления средств из бюджета города.

6. Ответственность Сторон

6.1 В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае нарушения Проектировщиком сроков исполнения обязательств по настоящему Контракту Проектировщик оплачивает Заказчику неустойку в виде пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки неисполнения обязательств от стоимости Контракта.

7. Расторжение Контракта

7.1.Расторжение Контракта возможно по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Расторжение Контракта не освобождает Стороны от проведения взаимных расчётов по нему.

Заказчик_____________________ Проектировщик_________________

8. Прочие условия

8.1.Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно, подписываются Сторонами и становятся обязательными для Сторон после их утверждения постановлением Администрации города Кургана.

8.2.Споры по исполнению настоящего Контракта Стороны будут стремиться разрешать путём переговоров. При не достижении согласия, спорные вопросы будут разрешаться в арбитражном суде Курганской области в установленном законом порядке.

8.3.Настоящий Контракт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру для каждой из Сторон, один экземпляр направляется в общий отдел Администрации города.

8.4.Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами, утверждается Постановлением Администрации города и действует до 31.12.2009г. Оплата выполненных работ по настоящему контракту может быть произведена в 2010 году при условии заключения сторонами дополнительного соглашения.

9. Юридические адреса и подписи Сторон:

Заказчик:

Департамент по управлению

жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству

640000, пл. им.В.Ленина

ИНН 4501011089

Первый заместитель Руководителя

Администрации города,

директор Департамента

_______________________Ю.В.Коев

Проектировщик:

ООО Компания «УниверсалЪ»

640007, Курганская область, г. Курган,

ул. Панфилова, 23А, тел.8(3522) 55-01-63.

ИНН 4501129098; КПП 450101001;ОГРН 1074501002180

Р/с 40702810000000001095 ОАО АКИБ «Курган» г.Курган к/с 30101810700000000830; БИК 043735830

Генеральный директор

ООО Компания «УниверсалЪ»

________________________ В.Г.Черпаков

Согласовано:

Заместитель Руководителя Администрации

города, директор Департамента финансов И.В. Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Л.Н.Неупокоева

Первый заместитель Руководителя

Администрации города,

директор Департамента по управлению

жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству Ю.В Коев

Возврат к списку