Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 28.10.2009 № 9924 Об утверждении муниципального контракта №55 от 16 сентября 2009 г. на монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в МДОУ Детский сад №16 Золотой колосок


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  ДСП ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Номер:  9924
Дата:  28.10.2009
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_28_»_______октября 2009________ г. N__9924___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта №55 от 16 сентября 2009 г. на монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в МДОУ "Детский сад №16 "Золотой колосок"

В соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и протоколом Единой комиссии по размещению муниципального заказа № 171-К от 07 сентября 2009 г. Администрация города Кургана постановляет:

1. Утвердить муниципальный контракт № 55 от 16.09.2009 года на монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в МДОУ «Детский сад №16 «Золотой колосок»заключенный между МУ «Центр бухгалтерского учета детских садов №4», МДОУ «Детский сад №16 «Золотой колосок», МУП «УКС Администрации г. Кургана» и Курганским областным отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» стоимостью 83950,0 рублей за счет средств субсидии бюджета области в пользу ООО «ВДПО» за выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и 5479,00 рублей за счет средств местного бюджета в пользу МУП «УКС Администрации г. Кургана» за проведение технического надзора.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на Департамент социальной политики Администрации города Кургана и Департамент финансов Администрации города Кургана.

Руководитель Администрации города Кургана

А.Якушев

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением

Администрации города Кургана

от 28.10.2009 г. № 9924

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 55

на монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в МДОУ «Детский сад № 16 «Золотой колосок».

г. Курган « 16 » сентября 2009 г.

МУ «Центр бухгалтерского учета детских садов № 4» в лице директора Поповой Н.Н., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик»,

МДОУ «Детский сад № 16» в лице заведующей Ражиной И.В., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Получатель»,

МУП «УКС Администрации г. Кургана» в лице директора Беломестнова А.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие» и

Курганское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» в лице Председателя совета Юрьева А.К., действующего на основании Устава и лицензии № 2/18956 от 06.03.2007г., именуемое в дальнейшем «Подрядчик» заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1. «Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» выполнить монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в МДОУ «Детский сад № 16 «Золотой колосок» в г. Кургане («Получателя») в соответствии с проектно- сметной документацией, разработанной ЗАО ПКК«Курганспецэлектромонтаж». «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению работ, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств субсидии из бюджета области на проведение ремонтов и оснащение школ и детских садов. «Предприятие» осуществляет технический надзор, т.е. контроль за ходом и качеством выполняемых работ, приемку работ на объекте на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

1.2.Стоимость работ составляет 83950,0 (Восемьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят) руб. согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа (протокол № 171-К от 07 сентября 2009г.).

1.3.Стоимость технического надзора «Предприятия» составляет 5479,0 (пять тысяч четыреста семьдесят девять) рублей.

1.4.Оплата работ производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.2 настоящего муниципального контракта. Оплата услуг «Предприятия» производится «Муниципальным заказчиком» в пределах суммы, определяемой п.1.3 настоящего муниципального контракта

2. Платежи и расчеты.

2.1.Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления «Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

2.2.Расчет с «Подрядчиком» производится на его расчетный счет по принятым актам выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, по счет-фактурам на выполненные работы в 2009 году по мере выделения средств субсидии из бюджета области.

2.3.«Муниципальный заказчик» производит оплату «Предприятию» за осуществление технического надзора за выполняемыми работами путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Предприятия» в 2009 году после предоставления «Муниципальному заказчику» подписанных справок формы КС-2 и КС-3.

«Муниципальный заказчик» - _________________ «Получатель» - ___________________

«Предприятие» - ______________________ «Подрядчик» - ___________________

3. Обязанности «Подрядчика».

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1.Выполнить работы в течение 21 календарного дня:

  • дата начала работ - « 01 » сентября 2009г.

  • дата завершения работ - « 21 » октября 2009г.

3.1.2.Осуществить выполнение работ, указанных в Предмете настоящего муниципального контракта и сдать их «Предприятию» и «Получателю» в порядке, установленном СНиП и в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

3.1.3.Не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, предоставить на подпись «Предприятию» и «Получателю» справки формы КС-2, КС-3, счет-фактуры на выполненные работы и необходимую исполнительную документацию.

3.1.4.Поставить на объект материалы, изделия и конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ и выполнить работы собственными силами без привлечения субподрядных организаций.

3.1.5.Обеспечить общий порядок на объекте, охрану труда и технику безопасности.

3.1.6.Несет ответственность перед «Предприятием» и «Получателем» за надлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устраняет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Срок гарантии устанавливается в течение 5 лет после завершения работ согласно ст. 755 ГК РФ.

3.1.7.Осуществлять уборку и содержание объекта и примыкающей к нему территории, вывозку строительного мусора в период выполнения работ и после их завершения.

3.1.8.За 5 дней до начала приемки завершенных по объекту работ передать «Предприятию» исполнительную документацию и подтверждение о том, что данная документация полностью соответствует фактически выполненным работам.

3.1.9.Вывезти в недельный срок после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, инструменты, инвентарь, строительные материалы.

3.1.10.В случае, если «Получателем» и «Предприятием» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок устранить выявленные дефекты. В случае, если «Подрядчик» не устранит в согласованный срок устранить выявленные дефекты, «Муниципальный заказчик» имеет право привлечь для выполнения этих работ третьих лиц. В этом случае все расходы по устранению выявленных дефектов привлеченными лицами несет «Подрядчик».

3.1.11.В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

4. Обязанности «Муниципального заказчика».

    1. «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1.В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2.Обеспечить «Подрядчика» проектно-сметной документацией, утвержденной в установленном порядке.

4.1.3.Оплатить выполненные «Предприятием» и «Подрядчиком» работы.

    1. «Муниципальный заказчик» имеет право требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

5. Обязанности «Получателя».

5.1.В течение трех дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Получателя».

5.2.Обеспечить доступ в помещения для выполнения работ.

«Муниципальный заказчик» - _________________ «Получатель» - ___________________

«Предприятие» - ______________________ «Подрядчик» - ___________________

5.3.Информировать «Муниципального заказчика» и «Предприятие» об обстоятельствах, которые могут привести к ненадлежащему исполнению «Подрядчиком» своих обязательств.

5.4.В течение трех дней с момента выявления недостатков в выполнении «Подрядчиком» работ известить «Муниципального заказчика» и «Предприятие».

5.5.«Получатель» имеет право требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

6. Обязанности «Предприятия».

6.1.«Предприятие» обязано:

6.1.1.В течение 3 дней после получения от «Муниципального заказчика» подлинного экземпляра муниципального контракта и утвержденной проектно-сметной документации назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Предприятия».

6.1.2.Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием работ нормативным документам, действующим в строительстве, подписывать соответствующие документы и передавать их «Муниципальному заказчику».

6.1.3.Осуществлять приемку выполненных «Подрядчиком» работ по актам формы КС-2 и КС-3 в течение 5 дней после предоставления их «Подрядчиком» или направить ему мотивированный отказ.

6.2.«Предприятие» имеет право требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

7. Приемка работ.

7.1. Приемка выполненных работ по актам формы КС-2 и КС-3 осуществляется «Предприятием» с участием «Получателя» по фактически выполненным работам в соответствии с объемами и стоимостью работ, предусмотренными муниципальным контрактом, т.е фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и расценкам (в том числе включая материалы, учтенные соответствующей расценкой), включенным в смету, но не выше цены, указанной в п.1.2 контракта.

7.2. «Получатель» и «Предприятие» организуют и осуществляют приемку результата законченных «Подрядчиком» работ в течение 5 дней с момента письменного уведомления «Подрядчика» о законченных работах. Сдача законченных по объекту работ оформляется актом за подписью уполномоченных лиц «Муниципального заказчика», «Подрядчика», «Получателя» и «Предприятия».

8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

8.2.Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.3.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

9. Расторжение муниципального контракта.

9.1.Расторжение муниципального контракта возможно по соглашению сторон или по решению суда в соответствии с действующим законодательством.

9.2.Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

«Муниципальный заказчик» - _________________ «Получатель» - ___________________

«Предприятие» - ______________________ «Подрядчик» - __________________

10. Срок действия муниципального контракта.

10.1.Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует в течение текущего финансового года. Оплата выполненных по контракту работ может осуществляться в 2010 году при условии заключения сторонами дополнительного соглашения.

11. Особые условия.

11.1.Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

11.2.При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются нормативными актами по вопросам капитального строительства, реконструкции и ремонта, нормами действующего законодательства РФ.

11.3.Стороны обязуются ставить друг друга в известность об изменении юридического (почтового) адреса и (или) банковских реквизитов в течение трех дней. В случае не выполнения данного условия на виновную сторону возлагается весь риск связанных с этим последствий и она теряет право предъявления претензий к противоположной стороне.

11.4. Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются, прежде всего, путем переговоров и только при не достижении согласия - через Арбитражный суд Курганской области.

11.5.Настоящий муниципальный контракт составлен в пяти подлинных экземплярах.

12. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - 640000, г. Курган, ул. Урицкого, 102.

р/с 40703810100002000004 в ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл. города Кургана

ИНН 4501027392

«Получатель» - 640000, г. Курган, ул. Чернореченская, 103.

«Предприятие» - 640000, г. Курган, ул. Кирова, 85/1.

р/с 40702810500000000443 ОАО НКО «Городской расчетный центр» г. Курган к/с №30103810400000000358 БИК 043735358 ИНН 4501022644 КПП 450101001

«Подрядчик» - 640018, г. Курган, ул. Куйбышева, 62А.

р/с 40703810132020000725 в Курганском ОСБ №8599 г. Курган корр/счет 30101810100000000650 ИНН 4501012678 КПП 450101001 ОГРН 1024500003318 БИК 04373565

«Муниципальный заказчик»

Директор МУ «ЦБУДС № 4» Н.Н.Попова

«Получатель»

Заведующая МДОУ «Детский сад № 16» И.В.Ражина

«Предприятие»

Директор

МУП «УКС Администрации г. Кургана» А.А.Беломестнов

«Подрядчик»

Председатель совета

Курганского областного отделения Общероссийской

общественной организации

«Всероссийское добровольное пожарное общество» А.К.Юрьев

Управляющая делами Администрации

города Кургана В.Б.Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации г. Кургана,

директор Департамента финансов

Администрации города Кургана И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку