Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 26.08.2009 № 7865 Об утверждении муниципального контракта на издание необходимой печатной продукции в связи с подготовкой и проведением выборов депутатов Курганской городской Думы пятого созыва


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  АГ ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Номер:  7865
Дата:  26.08.2009
Статус:  Действует
Дата публикации на сайте: 26.08.2009

Скачать документ в формате Microsoft Word (страниц: 0, размер: 69.00 KB)

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_26_»_______августа 2009________ г. N__7865___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта на издание необходимой печатной продукции в связи с подготовкой и проведением выборов депутатов Курганской городской Думы пятого созыва

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и на основании протокола № 159-К от 17.08.2009г. заседания Единой комиссии по размещению муниципального заказа, Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

Утвердить муниципальный контракт на издание необходимой печатной продукции в связи с подготовкой и проведением выборов депутатов Курганской городской Думы пятого созыва между Избирательной комиссией города Кургана и ООО «Дамми» (прилагается).

        • Руководитель Администрации

города Кургана А. Якушев

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

города Кургана

от __26.08.2009__ года №_7865_

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ№____

на издание необходимой печатной продукции

в связи с подготовкой и проведением выборов депутатов Курганской городской Думы пятого созыва

г.Курган «_25_»__августа___2009г.

Избирательная комиссия города Кургана, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя комиссии Липатова В.П., действующего на основании Положения об избирательной комиссии муниципального образования города Кургана, утвержденного Решением Курганской городской Думы от 15 сентября 2004 года №143 и в соответствии с Решением Курганской городской Думы от 18.06.2008 года №171 «Об утверждении Положения о порядке формирования, размещения, исполнения и контроля за исполнением заказа на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд города Кургана», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Дамми», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Клепинина Игоря Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 Исполнитель обязуется в установленный настоящим контрактом срок осуществить по заданию Заказчика издание и поставку необходимой печатной продукции (далее печатная продукция), а Заказчик обязуется принять и оплатить печатную продукцию согласно протокола Единой комиссии по размещению муниципального заказа №159-К от 17 августа 2009г.

___________________Заказчик ________________________Подрядчик

м.п. м.п.

1.2 Издание печатной продукции производиться Исполнителем из собственных материалов, на своем оборудовании. Перечень, объем и характеристики печатной продукции указаны в Приложении №1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3 Риск случайной гибели или случайного повреждения изданной печатной продукции до ее приемки Заказчиком несет Исполнитель.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 Исполнитель обязан:

2.1.1 издать и поставить печатную продукцию в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать работу Заказчику в порядке, соответствующем требованиям настоящего Контракта;

2.1.2 при выявлении Заказчиком бракованных экземпляров в ходе приемки печатной продукции, Исполнитель обязуется издать дополнительные экземпляры в необходимом количестве за свой счет и в срок, указанный Заказчиком.

2.2 Исполнитель имеет право:

2.2.1 запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам оказания услуг в рамках настоящего Контракта.

2.3 Заказчик обязан:

2.3.1 до 31.08.2009 года представить Исполнителю макеты печатной продукции, кроме избирательных бюллетеней и плакатов о кандидатах;

2.3.2 до_11.09.2009 года представить Исполнителю макеты избирательных бюллетеней и плакатов о кандидатах;

2.3.3 сообщать Исполнителю дополнительную информацию по вопросам, возникающим в ходе издания избирательной печатной продукции;

2.3.4 произвести приемку и оплату изданной печатной продукции, в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Контракта.

2.4 Заказчик имеет право

2.4.1 контролировать ход оказания Исполнителем услуг по Контракту;

2.4.2 не принимать печатную продукцию к оплате, если продукция не отвечает требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом.

_____________________Заказчик __________________Подрядчик

м.п. м.п.

2.4.3 в случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить услуги в соответствии с установленным в Контракте порядком;

2.4.4 требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1 Обязательства Заказчика по оплате услуг Исполнителя осуществляются за счет средств бюджета города Кургана выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Курганской городской Думы пятого созыва.

3.2. Цена Контракта составляет 186448,70 (Сто восемьдесят шесть тысяч четыреста сорок восемь) рублей 70 копеек и включает стоимость затрат для выполнения услуг, доставку, а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи.

3.3.Заказчик обязуется полностью оплатить поставленную по настоящему Контракту печатную продукцию, в форме безналичного расчета, после подписания актов выполненных работ (Приложение №2) и по мере поступления денежных средств из бюджета.

4. ПОРЯДОК И И СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

4.1 Изданные полиграфической организацией бюллетени передаются членам комиссии с правом решающего голоса, по акту в котором указываются дата и время его составления, а также количество передаваемых бюллетеней.

4.2. После передачи упакованных в пачки бюллетеней в количестве, соответствующем заказу, работники полиграфической организации уничтожают лишние бюллетени (при их выявлении) о чем составляется акт.

4.3. По всем видам печатной продукции, кроме избирательных бюллетеней и плакатов о кандидатах в депутаты Курганской городской думы, срок поставки определяется до 08.09.2009 года, по избирательным бюллетеням и плакатам о кандидатах в депутаты курганской городской Думы до 22.09.2009 года.

_________________Заказчик __________________Подрядчик

м.п. м.п.

5. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий настоящего Контракта виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств.

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со

дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

5.4. В случае просрочки исполнения обязательств Исполнителем Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла по вине Заказчика.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему

_______________Заказчик _________________Подрядчик

м.п. м.п.

Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

6.4. Если обстоятельства, указанные в п.7.1. настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт по соглашению сторон.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникающие в связи с настоящим Контрактом, а также вытекающие из него, Стороны решают путем переговоров. Если договоренность не достигнута, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Курганской области.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2009 года в части оплаты за оказанные услуги.

8.2 Изменение положений Контракта возможно по соглашению сторон. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. Все приложения и дополнения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

8.3 Контракт может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению сторон, а также по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

_____________________Заказчик ___________________Подрядчик

м.п. м.п.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Бюллетени печатаются на русском языке.

9.2. Изготовление избирательных бюллетеней проводится в присутствии представителя Заказчика.

9.3. Выбраковка изготовленных бюллетеней и уничтожение бракованных бюллетеней производится в соответствии с избирательным законодательством в присутствии представителей избирательной комиссии города Кургана и зарегистрированных кандидатов в депутаты Курганской городской Думы или их представителей.

9.4. Излишняя бумага с нанесенным микрошрифтом или защитной сеткой уничтожается в присутствии Заказчика.

9.5. В случае издания печатной продукции за пределами города Кургана, все расходы связанные с проездом туда и обратно, суточные, проживание в одноместном номере каждого представителя Заказчика и зарегистрированного кандидата в депутаты, несет Исполнитель.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1 Настоящий контракт составлен в 5-и экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по 1 экземпляру сторонами и 3 экземпляра для Администрации города Кургана.

10.2 По вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.3 Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения: Приложение №1 «Перечень, объем и характеристики печатной продукции» на 1 листе; приложение №2 «Акт приема оказанных услуг по муниципальному Контракту» на 1 листе.

_____________________Заказчик _________________Подрядчик

м.п. м.п.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик Исполнитель

Избирательная комиссия города Общество с ограниченной

Кургана ответственностью «Дамми»

Г.Курган пл.им.Ленина каб 210 640027 г.Курган пр.Машиностроителей

Тел.41-64-39 13А тел 25-55-30

_______________/В.П.Липатов/ _______________/Клепинин И.Ю./

м.п. м.п.

Согласовано:

Управляющая делами

Администрации города Кургана В.Б.Родионова

Заместитель Руководителя

Администрации города Кургана

Директор Департамента финансов И.В.Зворыгин

Начальник Правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

_________________Заказчик ________________Подрядчик

м.п. м.п.

Возврат к списку