Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 07.02.2008 № 414 Об утверждении муниципального контракта


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  НЕ ОПРЕДЕЛЕН
Номер:  414
Дата:  07.02.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_07_»_______февраля 2008________ г. N___414___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта

В соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный контракт на выполнение землеустроительных работ по объекту: «Карьеры минерального грунта в г.Кургане (межевание земельных участков для рекультивации карьера под водоем и сбросного канала за заводом ММК в г.Кургане)»,заключенный между Департаментом развития городского хозяйства Администрации города Кургана, МУП «УКС Администрации г.Кургана» и ООО «Сибирь-Тэкс».

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Руководителя Администрации города, директора Департамента развития городского хозяйства города Кургана.

Руководитель Администрации

города Кургана В.Серков

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением

Администрации города Кургана

от _07.02.2008г. № _414_____

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 2

на выполнение землеустроительных работ по объекту: «Карьеры минерального

грунта в г.Кургане ( межевание земельных участков для рекультивации карьера

под водоем и сбросного канала за заводом ММК в г.Кургане)».

город Курган «22 » января 2008г.

Департамент развития городского хозяйства, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице первого заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента развития городского хозяйства Якушева А.Г. действующего на основании положения о Департаменте развития городского хозяйства Администрации города Кургана, утвержденное решением Курганской городской Думы от 15.04.2006 г. № 68

МУП «УКС Администрации г. Кургана» в лице директора управления Беломестнова А. А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие»,

ООО «Сибирь-Тэкс», в лице генерального директора Шелепова С.И., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» заключили настоящий муниципальный контракт, согласно ст.55 п.14 Закона № 94-ФЗ о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1 «Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» , в соответствии с заданием

разработанным, «Предприятием» выполнить земелеустроительные работы по объекту:

«Карьеры минерального грунта в г. Кургане ( межевание земельных участков для

рекультивации карьера под водоем и сбросного канала за заводом ММК в г.Кургане)».

«Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению работ, а

«Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы

за счет средств бюджета города,«Предприятие» осуществляет надзор,т.е

контроль за ходом и качеством выполняемых работ, приемку работ на условиях,

предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

1.2 Стоимость муниципального контракта составляет: 38 933( тридцать восемь тысяч

девятьсот тридцать три ) рубля.

1.3 Стоимость услуг «Предприятия» определяется в размере 2,97% от стоимости,

указанной в п.1.2,1.3 настоящего муниципального контракта.

1.4 Оплата землеустроительных работ производится «Муниципальным заказчиком»

«Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.2,1.3 настоящего

Муниципального контракта. Оплата услуг «Предприятия» производится

«Муниципальным заказчиком» в пределах суммы, определяемой п.1.4 настоящего

муниципального контракта.

«Муниципальный заказчик»

«Предприятие» «Подрядчик»

2.Платежи и расчеты.

2.1 Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления

«Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет

«Подрядчика» с предоплатой в размере 30 % от стоимости муниципального

контракта.

2.2 Окончательный расчет с «Подрядчиком» производится на его расчетный счет по

принятым актам выполненных работ, по счет-фактурам на выполненные работы

по мере выделения средств из бюджета города.

2.3 Оплата за осуществление услуг «Предприятия» производится путем перечисления

«Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет

«Предприятия» по мере выделения средств из бюджета города.

3.Права и обязанности «Подрядчика».

3.1 «Подрядчик» обязан:

3.2 Выполнить работы в сроки:

  • начало работ - с даты получения аванса;

  • завершение работ - в течение 1-го кв. 2008г.

3.3 Передать «Предприятию» готовое землеустроительное дело по акту сдачи-приемки

работ.

3.4 «Подрядчик» не вправе передавать землеустроительное дело другим лицам без

согласия «Муниципального заказчика».

3.5 В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным

контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику»

неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки,

ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день

просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со

дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом

срока исполнения обязательств.

3.6«Подрядчик» обязан безвозмездно внести изменения в землеустроительное дело

по замечаниям госэкспертизы.

4. «Подрядчик» имеет право:

4.1Привлекать за свой счет субподрядчиков для выполнения необходимых по

муниципальному контракту работ.

5. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

5.1 «Муниципальный заказчик» обязан:

5.1.1В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта

назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени

«Муниципального заказчика».

5.1.2Оплатить выполненные работы «Подрядчиком» и «Предприятием».

5.2 «Муниципальный заказчик» имеет право требовать своевременное и качественное

выполнение работ.

«Муниципальный заказчик»

«Предприятие» «Подрядчик»

6. Права и обязанности «Предприятия».

6.1 «Предприятие» обязано:

6.1.1 В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить

своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Предприятия».

6.1.2 Осуществлять надзор за качеством выполняемых работ, подписывать

соответствующие документы и передавать их «Муниципальному заказчику».

6.1.3 Выдать «Подрядчику» необходимые исходные данные.

6.1.4 В течение 20-ти дней со дня получения землеустроительного дела «Предприятие»

обязано ее рассмотреть и подписать акт сдачи-приемки работ либо направить в

адрес « Муниципального заказчика» мотивированный отказ. В случае

мотивированного отказа «Предприятие» от приемки документации сторонами

составляется трехсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков

их выполнения.

6.2 «Предприятие» имеет право требовать своевременное и качественное выполнение

работ.

7. Порядок сдачи и приемки работ.

7.1 После завершения работ «Подрядчик» передает «Муниципальный заказчику» и

«Предприятию» землеустроительное дело в 5-и экземплярах , акт сдачи-приемки

документации и счет-фактуру на выполненные работы. Сдача работ оформляются

3-х сторонним актом выполненных работ за подписью уполномоченных лиц

«Подрядчика», «Муниципального заказчика», «Предприятия».

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не

исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства

непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

8.2 Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту

отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства

неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.3 Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более

трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или

приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в

течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения

муниципального контракта.

9.Расторжение муниципального контракта.

9.1 Расторжение муниципального контракта возможно по соглашению сторон.

9.2 Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от

проведения взаимных расчетов.

9.3 При одностороннем расторжении договора со стороны «Муниципального

заказчика», последний обязуется оплатить «Подрядчику» стоимость фактически

выполненных работ, оформленных актами сдачи-приемки готовой продукции по

мере выделения средств из бюджета города.

«Муниципальный заказчик»

«Предприятие» «Подрядчик»

10.Срок действия муниципального контракта.

10.1Муниципальный контракт в ступает в силу с момента подписания его сторонами,

утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до

31 декабря 2008 года.

11.Особые условия.

11.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

договору стороны несут ответственность согласно действующему законодательству

РФ.

11.2 Споры по настоящему договору разрешаются сторонами прежде всего путем

переговоров, а в случае не достижения согласия - в Арбитражном суде Курганской

области.

11.3 При одностороннем расторжении «Муниципального контракта» со стороны

«Муниципального заказчика», последний обязуется оплатить «Подрядчику»

стоимость фактически выполненных работ, оформленных актами сдачи-приемки

готовой продукции по мере выделения средств из бюджета города.

12. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - ДРГХ 640000, пл.им.Ленина ИНН 45о1081022

КПП 450101001 р/с 40204810200000000463

ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл. г.Курган

БИК 043735001

«Подрядчик»- 640000, г. Курган, ул. Красина, 53 - 65, 31, т/ф (3522) 45-52-12, 41-61-49

ИНН 4510011335 КПП 451001001 ОГРН 1024501525058

р/сч 40702810200000000263 в ООО КБ «Кетовский» с. Кетово

кор/сч 30101810900000000821 БИК 043764821;

«Предприятие»- МУП «УКС Администрации города Кургана»

640000, г. Курган, ул. Кирова, 85/1.

ФКК Администрации г.Курган ИНН 4501022644

КПП 450101001 р/с 40204810200000000463 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Курганской области г. Курган , БИК 043735001;

«Муниципальный заказчик»

Директор Департамента

развития городского хозяйства А.Г.Якушев

«Подрядчик»

ООО «Сибирь-Тэкс»

Генеральный директор С.И.Шелепов

«Предприятие»

Директор МУП «УКС Администрации

г. Кургана» А.А.Беломестнов

Управляющая делами Администрации

города Кургана В.Б.Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации г. Кургана,

Председатель Финансово-

казначейского Комитета И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку