Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 17.01.2008 № 99 Об утверждении муниципального контракта


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  НЕ ОПРЕДЕЛЕН
Номер:  99
Дата:  17.01.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_17_»________января 2008________ г. N___99____

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта

В соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», решением Курганской городской Думы от 07 декабря 2005 года № 300 «Об утверждении Положения о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Кургана», согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа от 17 декабря 2007 года № 606-К, Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный контракт на выполнение предпроектных работ по объекту: «Газификация центральной части города (разработка схемы газоснабжения жилых домов природным газом от ГРПШ-6; 68;69;70;71 в г.Кургане)».

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Руководителя Администрации города, директора Департамента развития городского хозяйства города Кургана.

Руководитель Администрации

города Кургана В.Серков

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением

Администрации г. Кургана

от 17января 2008г. № 99

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 70

на выполнение предпроектных работ по объекту: «Газификация центральной части города (разработка схемы газоснабжения жилых домов природным газом от ГРПШ-6; 68; 69; 70; 71 в г. Кургане)».

г. Курган «28» декабря 2007г.

МУП «УКС Администрации г. Кургана», именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице директора предприятия Беломестнова А,А., действующего на основании Устава, с одной стороны и ГУП «Территориальный проектный институт гражданского строительства планировки и застройки городов и поселков», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора института Бодрикова В.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

  1. Предмет муниципального контракта.

1.1. Предметом настоящего муниципального контракта является выполнение предпроектных работ по объекту: «Газификация центральной части города (разработка схемы газоснабжения жилых домов природным газом от ГРПШ-6; 68; 69; 70; 71 в г. Кургане)».

1.2.«Исполнитель» принимает на себя обязанность по разработке схемы газоснабжения жилых домов, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа (протокол № 606-К от 17 декабря 2007 года) за счет средств городского бюджета.

2. Обязанности «Исполнителя».

    1. Выполнить отчет в соответствии с техническим заданием «Муниципального заказчика».

2.2.Работы осуществляются в следующие сроки:

начало работ - в течение трех дней с даты получения аванса;

окончание работ - в течение месяца с даты получения аванса.

2.3.Передать «Муниципальному заказчику» готовую документацию по акту сдачи-

приемки работ.

    1. «Исполнитель» не вправе передавать документацию другим лицам без согласия «Муниципального заказчика».

    2. «Исполнитель» обязан безвозмездно внести изменения в разработанную документацию по замечаниям госэкспертизы и «Муниципального заказчика».

  1. Обязанности «Муниципального заказчика».

3.1. Выдать «Исполнителю» необходимые исходные данные. В течение 20-ти дней со дня

получения документации «Муниципальный заказчик» обязан ее рассмотреть и

подписать акт сдачи-приемки работ либо направить в адрес «Исполнителя»

мотивированный отказ. В случае мотивированного отказа «Муниципального

«Муниципальный заказчик»-_________________ «Исполнитель»-______________

заказчика» от приемки документации сторонами составляется двухсторонний акт с

перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

  1. Цена муниципального контракта и порядок расчетов.

    1. Цена муниципального контракта в соответствии с протоколом проведения конкурсных торгов составляет: 182 057, 48 (сто восемьдесят две тысячи пятьдесят семь рублей) 48 копеек.

    2. Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» по мере выделения их из бюджета города. «Муниципальный заказчик» производит предоплату в размере до 30 % от стоимости работ по муниципальному контракту.

    3. Окончательный расчет за выполненные работы производится в 2008 году при наличии акта сдачи-приемки выполненных работ, выставленного «Исполнителем» счет -фактуры и положительного заключения экспертизы.

  1. Порядок сдачи и приемки работ.

    1. После завершения работ «Исполнитель» передает «Муниципальному заказчику» документацию в 5-ти экземплярах и на электронном носителе, акт сдачи-приемки документации и счет-фактуру на выполненные работы.

    2. «Муниципальный заказчик» в течение 20 дней после получения документации, при обнаружении некомплектности, ошибки или несоответствия документации заданию «Муниципального заказчика», направляет в адрес «Исполнителя» мотивированный отказ с перечнем необходимых доработок со сроками их выполнения.

    3. «Исполнитель» при наличии замечаний обязан безвозмездно внести исправления в документацию в сроки, указанные в двухстороннем акте.

6. Ответственность сторон.

6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

контракту стороны несут ответственность согласно действующему законодательству

РФ.

6.2.В случае нарушения сроков выполнения работ по муниципальному контракту

«Исполнитель» уплачивает «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

6.3.Споры по настоящему контракту разрешаются сторонами прежде всего путем

переговоров, а в случае не достижения согласия - в Арбитражном суде Курганской области.

6.4.При одностороннем расторжении контракта со стороны «Муниципального

заказчика», последний обязуется оплатить «Исполнителю» стоимость фактически

выполненных работ, оформленных актами сдачи-приемки готовой продукции по

мере выделения средств из бюджета города.

7. Форс-мажор.

7.1. Стороны не несут ответственности, предусмотренной в муниципальном контракте,

«Муниципальный заказчик»-_________________ «Исполнитель»-______________

если невозможность выполнения ими условий муниципального контракта наступила в силу форс-мажорных обстоятельств. При наступлении форс-мажора исполнение контракта может быть приостановлено без каких-либо санкций по отношению к пострадавшей стороне на время действия и ликвидации последствий форс-мажора.

8. Срок действия муниципального контракта.

    1. Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до фактического исполнения сторонами принятых обязательств.

  1. Адреса и реквизиты сторон.

«Муниципальный заказчик» - МУП «УКС Администрации города Кургана»

640000, г. Курган, ул. Кирова, 85/1.

ФКК Администрации г.Курган ИНН 4501022644

КПП 450101001 р/с 40204810200000000463 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Курганской области г. Курган , БИК 043735001;

«Исполнитель» - «Кургангражданпроект», 640000, г. Курган, ул. Гоголя, 25

р/сч 40602810000001450602, в АКБ Курганпромбанк (ОАО)

к/сч 30101810100000000838, БИК 043735838,

ИНН 4501004733, КПП 450101001

«Муниципальный заказчик»

Директор МУП «УКС администрации

г. Кургана» А.А.Беломестнов

«Исполнитель»

Директор ГУП институт

«Кургангражданпроект» В.В.Бодриков

Управляющая делами Администрации

города Кургана В.Б.Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации города,

председатель Финансово-

казначейского Комитета И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку