Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 11.03.2008 № 1044 Об утверждении договора подряда на выполнение работ по огнезащитной обработке здания Администрации города Кургана


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  АГ ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Номер:  1044
Дата:  11.03.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_11_»________марта 2008_________ г. N__1044___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении договора подряда на выполнение работ по огнезащитной обработке здания Администрации города Кургана

В соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального образования города Кургана, Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

Утвердить договор подряда на выполнение работ по огнезащитной обработке здания Администрации города Кургана между Администрацией города Кургана и ООО «Строительная Компания «ТРОЯ-С» (прилагается).

Руководитель Администрации

города Кургана В.Серков

УТВЕРЖДЕН:

постановлением Администрации г.Кургана

от _11.03.2008 г.№_1044

ДОГОВОР ПОДРЯДА №

г. Курган 11.03.2008 г.

Администрация города Кургана, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице управляющей делами Администрации г. Кургана Родионовой Веры Борисовны, действующей на основании распоряжения Руководителя Администрации города Кургана № 3-р от 22.01.2008г., с одной стороны и ООО «Строительная компания «ТРОЯ-С», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Трофимова Виктора Васильевича, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

  1. Предмет договора

1.1.Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по огнезащитной обработке огнезащитным составом «АТТИК-МС» деревянных чердачных строительных конструкций в здании Администрации города Кургана общей площадью обрабатываемой поверхности, с учетом коэффициента 1,4 уклона стропильных конструкций, 2717 м2, по адресу: г. Курган, пл. им. Ленина и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить ее.

1.2. Содержание и объем работ определяются в прилагаемой к Договору согласованной сторонами смете, составляющей неотъемлемую часть настоящего Договора.

  1. Стоимость работы

2.1. Стоимость работ по данному Договору определяется договорной ценой и составляет 48492,00 (Сорок восемь тысяч четыреста девяносто два) рубля, НДС не применяется в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» НК РФ.

2.2. Стоимость работ, указанных в настоящем Договоре, является приблизительной. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении стоимости работ, Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика. Согласие Заказчика на изменение цены оформляется дополнительным соглашением к Договору.

  1. Порядок расчетов по Договору

3.1. В течение пяти дней с момента подписания Договора Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от суммы договора - 14547,60 (Четырнадцать тысяч пятьсот сорок семь руб. 60 коп.) рублей.

3.1. Окончательный расчет производится с Подрядчиком по факту выполнения работ не позднее пяти дней после подписания сторонами акта приемки-передачи работ.

3.2. Расчеты с Подрядчиком осуществляются в безналичном порядке путем перечисления соответствующих сумм на его расчетный счет.

3.3. В случае просрочки платежа Заказчик оплачивает пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от суммы договора.

  1. Обязанности и права сторон

4.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, при своевременной подготовке Заказчиком объекта.

4.2. Подрядчик обязуется при выполнении работ обеспечить соблюдение необходимых требований по технике безопасности и противопожарной безопасности.

4.3. Заказчик обязан передать Подрядчику в течение двух дней после подписания Договора необходимую документацию для выполнения работ.

4.4. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика в помещение, указанное в п. 1.1.

4.5. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.6. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.

4.7. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

  1. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Стороны назначают своих представителей, ответственных за обеспечение проведения работ и подписания Акта о выполненной работе.

5.2. Подрядчик направляет в адрес Заказчика акт приемки - передачи выполненных работ и счет - фактуру на оплату выполненных работ. Заказчик в течение трех дней после получения акта приемки - передачи выполненных работ и счет - фактуры, обязан подписать акт приемки - передачи и произвести расчет на условиях предусмотренных в п. 3.1. настоящего Договора.

  1. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

6.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

  1. Сроки выполнения работ

7.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

- Начало работ: март месяц 2008г. при условии получения предоплаты, передачи Заказчиком подготовленного объекта и необходимой документации.

- Окончание работ: апрель 2008г.

  1. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров.

8.2. При невозможности урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством в Арбитражном суде г. Кур-гана.

  1. Срок действия Договора

9.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению сторон или в одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором.

  1. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

10.3. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру для каждой из сторон, два экземпляра в общий отдел Администрации города Кургана.

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик Подрядчик

Администрация города Кургана

640000, г. Курган, пл.им.В.И.Ленина

ИНН 4501005007 КПП 450101001

Р/с 40204810200000000463 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Курганской обл. г.Курган.

БИК 043735001 Кор.счета нет.

Тел . 46-39-30,46-33-95,42-10-93, факс 41-72-04

Управляющая делами

Администрации города Кургана

___________________________В.Б.Родионова

ООО «СК «ТРОЯ-С»

г. Курган, ул. Пушкина, 108 / III

ИНН 4501099580 ОГРН 1024500512838

Курганское ОСБ № 8599

р/с № 40702810332000102910

к/с № 30101810100000000650

БИК 043735650 КПП 450101001

Тел. (3522) 47-18-49, т/факс 47-18-48

Генеральный директор

________________________ В. В. Трофимов

м.п.

Управляющая делами

Администрации города Кургана В.Б.Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Администрации

города Кургана, председатель финансово-

казначейского Комитета И.В.Зворыгин

Начальник Правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку