Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 02.04.2008 № 1593 Об утверждении муниципального контракта № 5 от 29.02.08г.


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  НЕ ОПРЕДЕЛЕН
Номер:  1593
Дата:  02.04.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_02_»________апреля 2008________ г. N__1593___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта

№ 5 от 29.02.08г.

В соответствии с п.14 ст.55 № 94-ФЗ от 21 июля 2005года Федерального Закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Администрация города Кургана

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный контракт №5 от 29.02.08г. на информационное обслуживание по представлению (справки фоновых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе и климатической характеристики в г. Кургане) объекта «Карьеры минерального грунта в г. Кургане» (карьер минерального грунта расположенный вблизи завода ММК), заключенный между ГУ «Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и Департаментом развития городского хозяйства Администрации г. Кургана (прилагается).

2. Департаменту развития городского хозяйства оплатить стоимость выполненных работ за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана на капитальное строительство объектов коммунального хозяйства.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Руководителя Администрации города, директора Департамента развития городского хозяйства города Кургана.

Руководитель Администрации

города Кургана В.Серков

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением

Администрации города Кургана

от 02 апреля 2008г. № 1593

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 5

на информационное обслуживание

город Курган « » февраля 2008г.

Департамент развития городского хозяйства, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице первого заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента развития городского хозяйства Якушева А.Г. действующего на основании положения о Департаменте развития городского хозяйства Администрации города Кургана, утвержденное решением Курганской городской Думы от 15.04.2006 г. № 68

МУП «УКС Администрации г. Кургана» в лице директора предприятия Беломестнова А. А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие»,

ГУ «Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в лице начальника Фетисова Ф.С., действующего на основании Устава предприятия, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» заключили настоящий муниципальный контракт, согласно ст. 55 п.14 Закона № 94-ФЗ, о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1 «Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику», выполнить информационное обслуживание по представлению ( справки фоновых концентраций вредных веществ в

атмосферном воздухе и климатической характеристики в г. Кургане ) по объекту:

«Карьер минерального грунта расположенный вблизи завода ММК». «Подрядчик» принимает на себя обязанность по информационному обслуживанию, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города, «Предприятие» ведет приемку работ на условиях предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

1.2 Стоимость муниципального контракта составляет 17160,03 (Семнадцать тысяч сто шестьдесят рублей 03 копейки) в том числе НДС 18% 2617,63 рублей.

1.3 Стоимость услуг «Предприятия» определяется в размере 2,97% от стоимости, указанной в п.1.2, настоящего муниципального контракта.

1.4 Оплата работ производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.2 настоящего Муниципального контракта. Оплата услуг «Предприятия» производится «Муниципальным заказчиком» в пределах суммы, определяемой п. 1.3 настоящего муниципального контракта.

2. Платежи и расчеты.

2.1 Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления «Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» с предоплатой в размере 30 % от стоимости муниципального контракта.

2.2 Окончательный расчет с «Подрядчиком» производится на его расчетный счет по принятым актам выполненных работ, по счет-фактурам на выполненные работы по мере выделения средств из бюджета города.

2.3 Оплата за осуществление услуг «Предприятия» производится путем перечисления «Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Предприятия» по мере выделения средств из бюджета города.

3. Права и обязанности «Подрядчика».

3.1 «Подрядчик» обязан:

3.1.1 Выполнить работы : - срок начало работ по договору - дата платежа аванса.

- срок окончания работ - через 10 календарных дней от начала работ.

3.1.2 Передать «Предприятию» справки о климатических условиях и фоновые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе по акту сдачи-приемки работ. 3.2 «Подрядчик» не вправе передавать документацию другим лицам без согласия «Муниципального заказчика». 3.3 В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

4. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

4.1 «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1 В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2 Оплатить выполненные работы «Подрядчиком» и «Предприятием».

4.2 «Муниципальный заказчик» имеет право требовать своевременное и качественное выполнение работ.

5. Права и обязанности «Предприятия».

5.1 «Предприятие» обязано:

5.1.1 В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Предприятия».

5.1.2 Обеспечить «Муниципального заказчика» необходимой документацией.

5.1.3 Осуществлять надзор за качеством выполняемых работ, подписывать соответствующие документы и передавать их «Муниципальному заказчику».

5.1.4 Выдать «Подрядчику» необходимые исходные данные.

5.1.5 В течение 2-х дней со дня получения справок «Предприятие» обязано их рассмотреть и подписать акт сдачи-приемки работ либо направить в адрес «Заказчика» мотивированный отказ. В случае мотивированного отказа «Предприятие» от приемки документации, сторонами составляется трехсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.2 «Предприятие» имеет право требовать своевременное и качественное выполнение работ.

6. Порядок сдачи и приемки работ.

    1. После завершения работ «Подрядчик» передает «Муниципальный заказчику» и

«Предприятию» справки о климатических условиях и фоновые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе, акт сдачи-приемки документации и счет-фактуру на выполненные работы. Сдача работ оформляются 3-х сторонним актом выполненных работ за подписью уполномоченных лиц «Подрядчика», «Муниципального заказчика», «Предприятия».

7. Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта. 7.2 Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.3 Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более

трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

8. Расторжение муниципального контракта.

8.1 Расторжение муниципального контракта возможно по соглашению сторон.

8.2 Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

8.3 При одностороннем расторжении договора со стороны «Муниципального заказчика», последний обязуется оплатить «Подрядчику» стоимость фактически выполненных работ, оформленных актами сдачи-приемки готовой продукции по мере выделения средств из бюджета города.

9. Срок действия муниципального контракта.

9.1 Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31 декабря 2008 года.

10. Особые условия.

10.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

10.2 Споры по настоящему договору разрешаются сторонами прежде всего путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в Арбитражном суде Курганской области.

10.3 При одностороннем расторжении «Муниципального контракта» со стороны «Муниципального заказчика», последний обязуется оплатить «Подрядчику» стоимость

фактически выполненных работ, оформленных актами сдачи-приемки готовой продукции, по мере выделения средств из бюджета города.

11. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - Департаменте развития городского хозяйства

Администрации города Кургана 640000, пл.им.Ленина

ИНН 4501081022 КПП 450101001 р/с 40204810200000000463

ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл. г. Курган

БИК 043735001

«Подрядчик»- ГУ «Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу

окружающей среды» 640011, г. Курган, ул. Бульвар Мира, 2

ИНН 4501030194 КПП 450101001

Отделения по г. Кургану УФК по Курганской области

(ГУ «Курганский ЦГМС») лиц/счет 06169373950

р/с 40503810100001000001 БИК 043735001

«Предприятие»-МУП «УКС Администрации города Кургана»

640000, г. Курган, ул. Кирова, 85/1.

ИНН 4501022644 КПП 450101001 р/с 40702810500000000000443

ОАО НКО «Городской расчетный центр» г. Курган

Кор. сч. 30103810400000000358, БИК 043735358;

«Муниципальный заказчик»

Директор Департамента

развития городского хозяйства А.Г.Якушев

«Подрядчик»

Начальник ГУ «Курганский ЦГМС» Ф.С. Фетисов

«Предприятие»

Директор МУП «УКС Администрации

г.Кургана» А.А.Беломестнов

Управляющая делами Администрации

города Кургана В.Б.Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации г. Кургана,

Председатель Финансово-

Казначейского Комитета И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку