Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 20.02.2008 № 727 Об утверждении муниципального контракта № 110 на выполнение работ по текущему содержанию объектов внешнего благоустройства, расположенных на территории пр. Голикова


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  *ДЖКХ ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ЖИЛ. ФОНДА
Номер:  727
Дата:  20.02.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_20_»_______февраля 2008________ г. N___727___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта № 110

на выполнение работ по текущему содержанию объектов внешнего благоустройства, расположенных на территории пр. Голикова

В соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», протоколом заседания Единой Комиссии по размещению муниципального заказа № 578 - К от 17 декабря 2007 года, во исполнение решения Курганской городской Думы от 19 декабря 2006 года № 338 «О бюджете города Кургана на 2008 год» Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный контракт № 110 на выполнение работ по текущему содержанию объектов внешнего благоустройства, расположенных на территории пр. Голикова от 28 декабря 2007 года между Департаментом по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству и Курганской региональной общественной организацией инвалидов «Достоинство» (прилагается).

2. Департаменту по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству оплатить стоимость выполненных работ за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана по статье «Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений», согласно актов выполненных работ.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству, Финансово-казначейский комитет Администрации города Кургана.

Руководитель Администрации

города Кургана В.Серков

Утверждён

Постановлением Администрации

города Кургана

от «20» февраля 2007г. №727

Муниципальный контракт №110

на выполнение работ по текущему содержанию

территории пр. Голикова

г.Курган «28» декабря 2007г.

Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента Коева Юрия Валерьевича, действующего на основании Положения о Департаменте и в соответствии с Постановлением Администрации города Кургана от 12.02.2007г. № 579 «Об утверждении перечня муниципальных заказчиков - получателей бюджетных средств», с одной стороны и Курганская региональная общественная организация инвалидов «Достоинство» именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Горшковой Валентины Сергеевны, действующей на основании Устава предприятия, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.Предмет Контракта

1.1.Муниципальный заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство на выполнение работ в 1 квартале 2008 года по текущему содержанию территории проспекта Голикова согласно сметной документации, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Муниципальный заказчик обязуется произвести оплату за оказанные услуги за счёт средств, предусмотренных в бюджете города на данные цели, по мере поступления денежных средств из бюджета города.

2.Стоимость работ

2.1.Стоимость работ по настоящему Контракту составляет 442800 (четыреста сорок две тысячи восемьсот) рублей в соответствии с протоколом заседания Единой Комиссии по размещению муниципального заказа № 578-К от 17 декабря 2007 г.

3.Сроки выполнения работ

3.1. Начало выполнения работ :- 01.01. 2008 года

3.2. Окончание выполнения работ: - 31.03. 2008 года.

4.Порядок приёмки работ и условия расчётов и платежей

4.1. Приемка работ осуществляется Муниципальным заказчиком по фактически выполненным объемам работ, в соответствии с условиями настоящего контракта, т.е. фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и тарифам (в том числе, включая и материалы, учтенные соответствующей расценкой), включенных в смету, но не выше цены, указанной в пункте 2.1 настоящего Контракта.

Муниципальный заказчик Исполнитель

______________________________________ __________________________

4.2.Муниципальный заказчик производит Исполнителю оплату выполненных работ по Контракту за счёт средств, предусмотренных в бюджете города на данные цели, в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента поступления денежных средств на лицевой счёт Муниципального заказчика.

4.3.Исполнитель не позднее 5-го числа каждого месяца представляет на подпись Муниципальному заказчику акты выполненных работ, счета-фактуры, акты сверки расчетов.

4.4.Оплата Муниципальным заказчиком выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5. Обязанности Исполнителя

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. Производить работы по текущему содержанию территории проспекта Голикова - ежедневно производить уборку тротуаров от снега, удаление обледенений, посыпку тротуаров песком, по мере необходимости производить очистку от мусора тротуаров, прилегающих к ним газонов.

5.1.2. Выполнять работу своими силами, средствами, т.е. собственным иждивением.

5.1.3.Обеспечить качественное выполнение работ по настоящему Контракту в
соответствии с действующими государственными стандартами, санитарными нормами
и правилами РФ.

5.2.Исполнитель несёт ответственность перед Муниципальным заказчиком за достоверность предоставляемой информации в соответствии с законодательством.

6. Права и обязанности Муниципального заказчика

6.1.Муниципальный заказчик обязан принять и оплатить Исполнителю работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.2.Муницпальный заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем по Контракту, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

7.Ответственность Сторон

7.1.При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2. . В случае просрочки исполнения обязательств по настоящему Контракту Исполнитель за каждый день просрочки обязательств, оплачивает Муниципальному заказчику неустойку в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное обстоятельствами
непреодолимой силы, а именно, наводнением и другими природными
явлениями, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

В этом случае срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться
более трёх месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения
работ.

Муниципальный заказчик Исполнитель

_________________________ _______________________________

Если Стороны не смогут договориться в течение месяца, то каждая из Сторон вправе потребовать от другой Стороны расторжения Контракта.

9.Расторжение Контракта

9.1.Расторжение Контракта возможно по соглашению Сторон.

9.2.В случае намерения одной из Сторон расторгнуть Контракт, она обязана
уведомить об этом другую Сторону не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до
расторжения Контракта.

10.Прочие условия

10.1.Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно, подписываются уполномоченными на то представителями Сторон и становятся обязательными для Сторон после их утверждения постановлением Администрации города Кургана.

10.2.Споры по исполнению настоящего Контракта Стороны будут стремиться разрешать путём переговоров.

При не достижении согласия, спорные вопросы будут разрешаться в арбитражном суде в установленном законом порядке.

10.3.Настоящий Контракт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.4. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31.03.2008 года, а в части расчетов до полного исполнения обязательств.

10.5. Контракт не подлежит продлению.

Юридические адреса и реквизиты сторон

«Муниципальный заказчик» «Исполнитель»

640000, г. Курган, пл.Ленина 640000, г.Курган, ул.К.Мяготина, д.124,

ИНН 4501011089 офис 308

расчет: 40703810720000009424

филиал ОАО «ТрансКредитБанк»

ИНН 4501130946

Заместитель Руководителя Курганская региональная общественная Администрации города Кургана, организация инвалидов «Достоинство»

директор Департамента

________________________Ю.В.Коев ________________________В.С. Горшкова

Управляющая делами

Администрации города В.Б.Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации города,

председатель Финансово-

казначейского Комитета И.В.Зворыгин

Начальник Правового управления

Администрации города Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку