Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 08.04.2008 № 1714 Об утверждении муниципального контракта


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  МУ МУ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Номер:  1714
Дата:  08.04.2008
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_08_»________апреля 2008________ г. N__1714___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта

В соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить муниципальный контракт № 3 от 02 апреля 2008 года, заключенный между Департаментом развития городского хозяйства Администрации города Кургана, МУП «УКС Администрации г. Кургана» и ООО «Зеленстрой» на выполнение работ по валке деревьев с корчевкой пней для прокладки подземного газопровода в центральной части города (ул. Савельева, 18, 42, 52, ул. Савельева - Куйбышева, ул. Тобольная - К. Маркса, ул. Пичугина, 18) стоимостью 85407,0 рублей за счет средств бюджета города Кургана (прилагается).

  2. Контроль за выполнением постановления возложить на директора Департамента развития городского хозяйства Администрации города Кургана и Финансово-казначейский Комитет Администрации города Кургана.

Руководитель Администрации

города Кургана В.Серков

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением

Администрации города Кургана

от 08.04.2008г. № 1714

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 3

на выполнение работ по валке деревьев с корчевкой пней для прокладки подземного газопровода в центральной части города (ул. Савельева, 18, 42, 52, ул. Савельева-Куйбышева, ул. Тобольная-К. Маркса, ул. Пичугина, 18).

г. Курган «02» апреля 2008 г.

Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана в лице первого заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента Якушева А.Г., действующего на основании Положения о Департаменте,

МУП «УКС Администрации г. Кургана» в лице директора предприятия Беломестнова А.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие» и

ООО «Зеленстрой» в лице директора Обласовой Е.С., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик» заключили настоящий муниципальный контракт на основании части 2 статьи 55 Федерального Закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1.Предметом настоящего муниципального контракта является выполнение работ по валке деревьев с корчевкой пней для прокладки подземного газопровода в центральной части города (ул. Савельева, 18, 42, 52, ул. Савельева-Куйбышева,

ул. Тобольная -К. Маркса, ул. Пичугина, 18).

1.2.«Генподрядчик» принимает на себя обязанность выполнения работ по вырубке деревьев с корчевкой пней, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств городского бюджета.

1.3.Общая стоимость подрядных работ определяется в соответствии с утвержденной сметной документацией и составляет в текущих ценах - 85407,0 (восемьдесят пять тысяч четыреста семь) рублей.

1.4.Стоимость технического надзора «Предприятия» определяется в размере 2,97% от стоимости, указанной в п.1.3 настоящего муниципального контракта.

1.5.Оплата работ производится «Муниципальным заказчиком» «Генподрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.3 настоящего муниципального контракта. Оплата услуг «Предприятия» производится «Муниципальным заказчиком» в пределах суммы, определяемой п.1.4 настоящего муниципального контракта.

2. Платежи и расчеты.

2.1.Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления «Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Генподрядчика» с предоплатой в размере 30 % от стоимости муниципального контракта.

2.2.Окончательный расчет с «Генподрядчиком» производится на его расчетный счет по принятым актам выполненных работ по форме КС-2и КС-3, по счет-фактурам на выполненные работы по мере выделения средств из бюджета города.

«Муниципальный заказчик»-_______________ «Предприятие»-_______________

«Генподрядчик»- ________________

2.3. «Муниципальный заказчик» производит оплату «Предприятию» за осуществление

технического надзора за выполняемыми работами путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Предприятия» после предоставления «Муниципальному заказчику» подписанных справок формы КС-2 и КС-3.

3.Права и обязанности «Генподрядчика».

3.1. «Генподрядчик» обязан:

3.1.1.Сроки выполнения работ:

начало работ - в течение 2 рабочих дней со дня получения аванса;

завершение работ - в течение двух недель с момента получения аванса.

3.1.2.Не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, представить на подпись «Муниципальному заказчику» и «Предприятию» справки формы КС-2 и КС-3 и счет-фактуры на выполненные работы.

3.1.3.Осуществить выполнение работ, указанных в Предмете настоящего муниципального контракта и сдать их «Предприятию» и «Муниципальному заказчику» в порядке, установленном СНиП и ВСН 42-85 и в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

3.1.4.Поставить на объект необходимую технику для производства работ.

3.1.5.Обеспечить общий порядок, охрану труда и технику безопасности.

3.1.6.Несет ответственность перед «Муниципальным заказчиком» за надлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устраняет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока. Срок гарантии устанавливается в течение 5 лет после завершения работ согласно ст. 756 ГК РФ.

3.1.7.Вывезти в недельный срок после подписания акта законченных работ принадлежащие ему строительные машины и оборудование, инструменты, инвентарь.

3.1.8.В случае, если «Муниципальным заказчиком» и Предприятием» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Генподрядчик» своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок устранить выявленные дефекты.

3.1.9.Осуществлять уборку и содержание объекта и примыкающей к нему территории, вывозку мусора в период выполнения работ и после их завершения.

3.1.10.С момента начала работ и до их завершения «Генподрядчик» ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях «Муниципального заказчика», «Предприятия» и «Генподрядчика». Если «Муниципальный заказчик» и «Предприятие» не удовлетворены ходом и качеством работ «Генподрядчика», то они излагают свое мнение в журнале производства работ. «Генподрядчик» обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных «Муниципальным заказчиком» и «Предприятием» в журнале.

3.1.11.В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Генподрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

3.2. «Генподрядчик» имеет право:

3.2.1. Привлекать за свой счет субподрядчиков для выполнения необходимых по муниципальному контракту работ.

4. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

    1. «Муниципальный заказчик» обязан:

      1. В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

«Муниципальный заказчик»-_______________ «Предприятие»-_______________

«Генподрядчик»- ________________

      1. Уведомить «Предприятие» в письменном виде о перечислении «Генподрядчику» аванса и начале на объекте работ.

      2. Оплатить выполненные «Генподрядчиком» и «Предприятием» работы.

4.2.«Муниципальный заказчик» имеет право требовать от «Генподрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

5. Права и обязанности «Предприятия».

5.1. «Предприятие» обязано:

5.1.1.В течение 3 дней после получения от «Муниципального заказчика» подлинного экземпляра муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Предприятия».

5.1.2.Обеспечить «Муниципального заказчика»» сметной документацией.

5.1.3.Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием работ нормативным документам, действующим в строительстве, подписывать соответствующие документы и передавать их «Муниципальному заказчику».

5.1.4.Осуществлять приемку выполненных «Генподрядчиком» работ по актам формы КС-2 и КС-3 в течение 5 дней после предоставления их «Генподрядчиком» или направить ему мотивированный отказ.

5.2. «Предприятие» имеет право требовать от «Генподрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

6. Приемка работ.

6.1.Приемка выполненных работ по актам формы КС-2 и КС-3 осуществляется «Предприятием и «Муниципальным заказчиком» по фактически выполненным работам в соответствии с объемами, расценками и индексами удорожания, включенными в смету, т.е фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и расценкам, включенным в смету, но не выше цены, указанной в п.1.3 настоящего контракта.

6.2. «Предприятие» и «Муниципальный заказчик» организуют и осуществляют приемку результата законченных «Генподрядчиком» работ в течение 5 дней с момента письменного уведомления «Генподрядчика» о законченных работах. Сдача законченных по объекту работ оформляется 3-х сторонним актом за подписью уполномоченных лиц «Генподрядчика», «Муниципального заказчика» и «Предприятия».

  1. Обстоятельства непреодолимой силы.

    1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то «Генподрядчик» и «Муниципальный заказчик» обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ. Если стороны не смогут договориться в течение месяца, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

  1. Расторжение муниципального контракта.

8.1. Расторжение муниципального контракта возможно по соглашению сторон.

8.2.Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

«Муниципальный заказчик»-_______________ «Предприятие»-_______________

«Генподрядчик»- ________________

  1. Срок действия муниципального контракта.

    1. Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31 декабря 2008 года.

  1. Особые условия.

    1. При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются нормативными актами по вопросам капитального строительства, нормами действующего законодательства РФ.

    2. Стороны обязуются ставить друг друга в известность об изменении юридического (почтового) адреса и (или) банковских реквизитов в течение трех дней. В случае не выполнения данного условия на виновную сторону возлагается весь риск связанных с этим последствий и она теряет право предъявления претензий к противоположной стороне.

    3. Все споры, возникающие между сторонами разрешаются прежде всего путем переговоров и только при не достижении согласия - через Арбитражный суд Курганской области.

    4. Настоящий муниципальный контракт составлен в четырех подлинных экземплярах.

  1. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - 640000, г. Курган, площадь им. В.И.Ленина.

«Предприятие» - 640000, г. Курган, ул. Кирова, 85/1.

р/с № 407028102 00000000442 ОАО НКО «Городской расчетный центр» г. Курган

к/с № 30103810400000000358 БИК 043735358 ИНН 450102644 КПП 450101001

«Генподрядчик» - 640014, г. Курган, ул. 9 Мая,8 офис 5.

р/с № 40702810400000000420 ОАО НКО «Городской расчетный центр» г. Курган

к/с № 30103810400000000358 БИК 043735358 ИНН 4501103847 КПП 450101001

«Муниципальный заказчик»

Первый заместитель Руководителя

Администрации города Кургана,

директор Департамента развития

городского хозяйства А.Г.Якушев

«Предприятие»

Директор МУП «УКС

Администрации г. Кургана» А.А.Беломестнов

«Генподрядчик»

Директор ООО «Зеленстрой» Е.С.Обласова

Управляющая делами

Администрации города Кургана В.Б.Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации г. Кургана,

Председатель Финансово-

казначейского Комитета И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку